5ちゃんねる ★スマホ版★ ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50  

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【原発問題】東電、協力企業へ代金支払い保留を通知 契約解除も 東電から代理店へ福島第一原発関連の入金行われず★4

1 :西独逸φ ★:2011/04/30(土) 21:04:22.08 ID:???0
福島第一原子力発電所の事故に絡み、東京電力が3月末、第一原発などの納入業者や工事の委託業者に対し、
契約解除や支払いの保留を通知していたことが分かった。業者らは「協力企業の連鎖倒産が起きかねない」と
反発している。

東電は3月31日付で、資材部長名の文書を業者らに配った。この文書によると、福島第一原発(福島県)、
福島第二原発(同)、東通原発(青森県、建設中)で、地震発生前に契約の手続きをした、原発敷地内の様々な
施設の工事や業務委託、原発の運営に使う様々な物品の購入が、契約解除や支払い保留の対象としている。

福島第一に関する契約では、工事が完了した際の検査や、物品を納入する際の確認にあたる「検収」が、
地震で困難になった工事や物品購入について、契約の解除に向けた協議をするとしている。

福島第二と東通では、工事や物品の納入を一時中止し、完成した工事の検査や、物品納入の際の検収、
代金の支払いを保留するという。

福島県内の業者は2月、代理店を通じて福島第一に資材を納入した。通常は3月末に東電から代理店に代金が
支払われるが、地震後の混乱で、3月は入金されなかった。このため4月末まで待ち、あらためて代理店に
支払いを求めると、資材部長名の文書を渡された。

代理店側は業者に対し、東電側から入金がなく、代金を払えないと説明したという。

この業者は「東電が確実に支払わないと、業者の連鎖倒産が起きかねない。東電はきちんと契約を履行すべきだ」
と憤った。

東京電力広報部によると、2月に物品が納入された場合、通常は3月上旬までに伝票の処理などを終え、3月末までに
支払う。「発電所が被災し、放射線で立ち入りも困難な状況で、支払いが滞っている取引はある」としている。

 2以降に続く

ソース
asahi.com  http://www.asahi.com/national/update/0430/TKY201104290587.html
※前スレ
http://raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1304146100/

2 :西独逸φ ★:2011/04/30(土) 21:04:49.33 ID:???0
 >>1続き

一方、福島第一の復旧作業に社員らを派遣している福島県内の建設業者は地震の後、復旧作業について、
あらためて東電側と契約した。

この業者側の関係者は「契約書は交わしたが、きちんと支払われるのか心配だ。入金がないと従業員の
給料も払えず、危険な作業も続けられない」と話す。

 ここまで

3 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:05:25.95 ID:7oOWnO5x0
鬼畜すぎ

4 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:07:04.36 ID:4WfeuqLg0
孫請けの俺はこの記事を見てから心配で心配で
発狂しそうだぞ

5 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:07:21.85 ID:6RJpcrrC0
下請法違反だろ

6 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:07:52.45 ID:66I6kz0V0
ゼニゲバ鬼畜の本領発揮ですな まさたかくん。

7 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:07:54.04 ID:AhIWm6il0
ひでえ

8 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:08:13.47 ID:exdKkRvxO
四国電力の俺からすれば、関係者全員にご愁傷様って言いたいね
運が悪かったと思うしかないべよ

9 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:08:24.55 ID:9sAMxjxg0
東電版小泉が出てきても、俺は批難しない。

10 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:09:09.06 ID:nzZRGajw0
東電早く潰せよ
まだ営業してるのが
信じられん


11 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:09:20.04 ID:t9Sj4AYu0
電気代の支払い保留だな

12 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:10:03.65 ID:54GzdLLS0
マジな話し、週明けにでも会社更生法なり、民事再生法を裁判所に
申請したほうがいい。
商売で信用を(ツケを踏み倒すようなことをする)なくすと
みんな即座に手のひら返しをして、取引を打ち切られるぞ
まずは燃料が入らなくなりそうだろう。
悪いことは言わない、週明けにでも裁判所に駆け込め

13 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:10:08.12 ID:KwHMFvcW0
直ちに契約不履行で告訴しろ

14 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:10:33.40 ID:AlPo3BhG0



よし
みんな作業やめえや

プロはタダ働きせん。
原子炉はチェルノブイリ4号炉のように爆発するかも知らんが


それがどうした。


なんも困らんど。

15 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:11:37.32 ID:QQa9NRFj0
なんで委託業者に代金払えないような状態でボーナスとか支給してんの?
東電は馬鹿なの?

16 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:11:44.41 ID:MpnZsoEz0
代金は払わないけど給料はきっちり払うんだな、これが

17 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:11:59.31 ID:WJx7bARv0
資金ショートで支払いできんだろ
燃料代はなんとかなりそう
電気は止まらん 安心しろ
ただし、賠償金は払えんな


18 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:11:59.65 ID:V9LIAguo0
東電福島第一原発 現場の最高責任者の 吉田昌郎 所長 緊急メッセージ!!

▼<今、最大の問題は何か?>所長:「5・6号機です」
 5・6号機の土壌には地下水が湧き出ていて、1日に1メートル水位が上がっている。
 普段は海に捨てているが、事故後、廃棄物処理法どうのこうので政府が許可しない。
 放っておくと、現在安定していても水位が上がればどうなるか分からない。
 現場の最高責任者が流してもいいと言っているのだから、なぜそれを信じないのか?

▼現場には20代の若い人から定年を過ぎた人までいて、信念があって落ち着いている。
▼Jヴィレッジから原発構内へ行って戻ってくるまで、線量は143マイクロシーベルトだった。
▼夜になって所長から携帯に電話があった「青山さんこれから一緒に頑張りましょう!」と。
 彼は自分の地位のためにはやっていない。皆さん、希望を持ちましょう!(YouTubeより)

▼所長:「次に同程度の地震・津波が来ることは、致命的だと思っている」
 「津波を食い止めるための防波堤が必要。すでに計画して、資材の調達などをしている。」
▼現場を見ない保安院や東電本店は「土のうを積めばいい」「了解や調整が必要で時間がかかる」
 などと言う。だから『やってらんねえ!』という発言があった。
▼国民の力で、世論の力で、現場を信用してもらえないか。
 現場に対する信頼を取り戻すため、取材をしてもらった。
青山繁晴氏「22日の金曜日に、実際に原子力発電所の構内に入ってきました」(動画)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ss9LZiRCkh0#at=788

http://digi-6.com/archives/51727001.html
http://www.youtube.com/watch?v=-zUj6awruO4&feature=player_embedded

青山繁晴氏「22日の金曜日に、実際に原子力発電所の構内に入ってきました」(動画)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ss9LZiRCkh0#at=788

19 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:12:05.01 ID:e5hw+wxeO
現在、原発で働いている下請け業者はただちに撤退し今後の
作業は東電に丸投げすればよろし。

20 :にょろ〜ん♂:2011/04/30(土) 21:12:14.36 ID:GD3TIM3t0
キャッシュが足りないようです? 事実上のデフォルト状態ですか?

21 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:12:27.83 ID:CfWWF00l0
なにを考えているんだろうか。



22 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:12:37.27 ID:n7DMcXk5O
福島に行かない東電社員なんかリストラして、協力会社にお金払え



23 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:12:40.14 ID:rH2159810
立派な下請法違反

契約履行義務および下請けに正当な非がない場合以外は注文、納品や支払いを一方的に保留または解約することは出来ない。

国は震災とは別に人災の側面が伺える状態で今回の東電の動きは良としないことを望む

下請法違反として対応すべき

24 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:12:44.94 ID:xH6UutM/0
これは計画停電と一緒で脅迫だろ?停電の時は原発の必要性を、これは賠償の回避を狙ってる
んだよ。リークも計画的

25 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:12:58.83 ID:cabfFR1o0
こりゃ第一原発現場組の撤退もあり得るだろ
どうすんだこのクソ企業が



26 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:13:15.21 ID:mtUAQIcR0
>憤った
読めなかった・・・

27 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:13:34.04 ID:cF8RE6yC0
>>16
給料は最優先って法律で決まってるからな
それは仕方ない

28 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:13:54.89 ID:hQ+23aS0P
憤る
いきどおる。


29 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:13:56.30 ID:3l7Eqqg10

なんか面白そうだな

東電がこのまま
原発?しらねー
補償なにそれ
放射性物質汚染?関係ねー

とか言い出しそうな
雰囲気だなw


30 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:13:56.09 ID:Bc2lFva7O
あの日、原発作業員を扉に閉じ込めたまま東電社員は脱出。。。

http://shadow-city.blogzine.jp/net/2011/04/post_2f9b.html#more


これが本当なら…東電さん。

31 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:14:09.82 ID:PLumtZYrP
でもボーナスは出ます
役員報酬も出ます

東電です

32 :【 高コストな原子力 】:2011/04/30(土) 21:14:21.94 ID:ls2w28sy0

「高 コスト 原子力 原発」の検索結果 - Yahoo!検索
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E9%AB%98+%EF%BD%BA%EF%BD%BD%EF%BE%84+%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E3%80%80%E5%8E%9F%E7%99%BA&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=snmsie7&x=wrt
「法人 原子力 原発」の検索結果 - Yahoo!検索
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%B3%95%E4%BA%BA+%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B+%E5%8E%9F%E7%99%BA&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=snmsie7&x=wrt
「原子力 原発 癒着」の検索結果 - Yahoo!検索
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B+%E5%8E%9F%E7%99%BA%E3%80%80%E7%99%92%E7%9D%80&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=snmsie7&x=wrt
「福島 マグニチュード スケール」の検索結果 - Yahoo!検索
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E7%A6%8F%E5%B3%B6+%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%83%8B%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%89+%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%AB&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=
「イスラエル 福島 原発 安全管理」の検索結果 - Yahoo!検索
http://search.yahoo.co.jp/search?&p=%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%80%80%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E3%80%80%E5%8E%9F%E7%99%BA%E3%80%80%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%AE%A1%E7%90%86&fr=snmsie7&ei=utf-8
「東海村 地震 放射能」の検索結果 - Yahoo!検索
http://search.yahoo.co.jp/search?&p=%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E6%9D%91%E3%80%80%E5%9C%B0%E9%9C%87%E3%80%80%E6%94%BE%E5%B0%84%E8%83%BD&fr=snmsie7&ei=utf-8
「もんじゅ 暴走」の検索結果 - Yahoo!検索
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%82%82%E3%82%93%E3%81%98%E3%82%85+%E6%9A%B4%E8%B5%B0&aq=-1&ei=UTF-8&pstart=1&fr=snmsie7&b=11
脱原発エネルギー供給の可能性
http://www.youtube.com/results?search_query=%E8%84%B1%E5%8E%9F%E7%99%BA%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E4%BE%9B%E7%B5%A6%E3%81%AE%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7&aq=f

33 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:14:39.28 ID:ZhONOm9Q0
日本の政治は官僚主導政治と言われる。戦前は、軍務官僚達主導の政治で勝てない無謀な戦争突入で300万人が犠牲になった。
今回の第三の敗戦と言われる史上最大の規模の原発事故。官僚・東電・マスコミ・政治家・学者達原発利権複合体の無責任さが引き起こした人災だった。
原発利権複合体内での責任の所在が曖昧で金目当て、利権目当てで100年前に起きた程度の津波対策さえしていなかった。
その上にプルサーマル(危険なプルトニウム混合燃料「吸ったら肺ガンを誘発」)使用に許認可を出さなかった佐藤栄佐久前福島県知事を検察を使った国策捜査で失脚させた。
その上で老朽化した原子炉の使用を40年に延ばす許可を出させた。そして起きた大事故。三号機(プルサーマル燃料)は見事に水素爆発した。
刑事責任が問われるのは必至でないのか。民事訴訟も原発利権複合体の構成員に厳しく問われる必要があるのでないか。
検察・官僚・マスコミも含めて原発利権複合体に関わった人物の全資産を没収する必要があるのでないか。
それが責任が曖昧なままで原発を推進してきた人達への処罰でないか。

ちなみに検察の国策捜査で失脚した人物は、検察の裏金問題を発表しようとした三井環氏他、村木厚子厚生労働省局長、アメリカから独立して自主独立外交を主導した田中角栄、鈴木宗男、小沢一郎各氏など多数いる。


34 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:14:56.03 ID:m4qfa2Bh0
清水が必死に「免責」主張してるのは株主総会対策だろうな…と推測していたが。
これはもうだめかもわからんね。



35 :にょろ〜ん♂:2011/04/30(土) 21:14:59.15 ID:GD3TIM3t0
今のうちだぜ、裁判所に東電の資産差し押さえ仮処分申請でもしておけ

36 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:15:19.99 ID:h2liXN+w0
国民や海外に迷惑をかけても、まだ飽き足らなくて今度は協力企業を泣かす作戦ですか?社員のボーナスを全額カットすればお支払いできるのではないのでしょうか。

37 : 忍法帖【Lv=20,xxxPT】 :2011/04/30(土) 21:15:30.95 ID:25qAJ0ai0

        ★  既出の図を、( 見易くなるよう )横書きにしました  ★


       ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━投票━━━┓
       ↓       働きかけ                      ┃
    【自民・民主】━━━━━━━━━━→ 【役所】         【地元民】
政治資金 ↑↓ 便宜立法     天下り先提供 ↑↓ 認可     職 ↑↓ 招致
___________________________________
>  電 力 会 社  <  >  電 力 会 社  <  >  電 力 会 社  <
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
        CM/広告 ↓↑ 世論誘導        研究費 ↓↑ お墨付き
              【マスコミ】               【御用学者】

     -・-・-・--・-・-・-・--・-・-・-・--・-・-・-・--・-・-・-・--・-・-・-・--・-・-・-・--・-

       【電力会社】―――――→ 使途不明金 ( 税金さえ払えば公開せずに済む金 )
         ↑ ↓                ↓ ?
天下り先提供 ↑↓ 仕事           領収書のいらない裏金
     【大手ゼネコン】              ↓ ?
                 ○y一~~     ・ 原発建設に伴う地元の用地買収
                   |\へ      ・ 反対者の封じ込め
              _| ̄|○ ̄l       ・ 政治家・議員への献金ばら撒き


使いすぎたんか? マスゴミ+自民+御用学者に こんな奴らゎテロリスト集団

38 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:15:48.22 ID:gZmSKWY00
一体どこまで外道なんだ
正社員の賃金5割カットしてでも下請けには金払えや

39 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:15:49.44 ID:Vz6evCkB0
ボーナスが最優先です!

40 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:15:52.09 ID:2r9+L3Lh0
mixiに東電社員の奥さんが、下請けが酷すぎるから東電社員が可哀想とかなんとか
書いてたってコピペで回ってたけど、東電のほうがずっと酷いじゃないか

41 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:16:09.25 ID:j/Ak201AO
東電社員全員解雇して協力会社をそのまま東電にすれば良いだろ

42 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:16:18.33 ID:vP9gF8D/0
まともに仕事してる協力企業なのか知りたい


43 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:16:20.25 ID:54GzdLLS0
>>17
燃料はどうにかすると言うのはわかりましたが、
普通の火力発電所の下請けの支払いがどうなるか
わからんレベルだろう
支払いが遅れただけでも、下請けの連中は作業をボイコットしかねん
冗談抜きで、裁判所に駆け込んだほうがいいレベルだ。

44 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:16:22.83 ID:sEZ1tWTB0
代金支払保留ということを手形で言えば「JAMP」って言うんだ
取引業者は「不渡り」と言うことですな

45 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:16:35.07 ID:m3KEbg6N0
協力会社倒産で東電は八方塞がりの予感。あっ…国が面倒見るか…

46 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:17:03.20 ID:+qc2WyOEO
下請法違反の可能性ありますね


47 :【 割高な電気料金と年収 】:2011/04/30(土) 21:17:03.34 ID:ls2w28sy0

「OECD 4位 電気 コスト」の検索結果 - Yahoo!検索
http://search.yahoo.co.jp/search?p=OECD+%EF%BC%94%E4%BD%8D+%E9%9B%BB%E6%B0%97++%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%88&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=snmsie7&x=wrt
「民間平均年収 電力会社」の検索結果 - Yahoo!検索
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%B0%91%E9%96%93%E5%B9%B3%E5%9D%87%E5%B9%B4%E5%8F%8E%E3%80%80%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E4%BC%9A%E7%A4%BE&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=snmsie7&x=wrt
「電力会社 年金」の検索結果 - Yahoo!検索
http://search.yahoo.co.jp/search?&p=%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%80%80%E5%B9%B4%E9%87%91&fr=snmsie7&ei=utf-8
「福島原発 作業員 孫」の検索結果 - Yahoo!検索
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E5%8E%9F%E7%99%BA+%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E5%93%A1%E3%80%80%E5%AD%AB&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=snmsie7&x=wrt
「放射能 失業 倒産」の検索結果 - Yahoo!検索
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%94%BE%E5%B0%84%E8%83%BD+%E5%A4%B1%E6%A5%AD%E3%80%80%E5%80%92%E7%94%A3&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=snmsie7&x=wrt
「東電 被災者 寄付」の検索結果 - Yahoo!検索
http://search.yahoo.co.jp/search?&p=%E6%9D%B1%E9%9B%BB%E3%80%80%E8%A2%AB%E7%81%BD%E8%80%85%E3%80%80%E5%AF%84%E4%BB%98&fr=snmsie7&ei=utf-8
「東電 日航」の検索結果 - Yahoo!検索
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%9D%B1%E9%9B%BB%E3%80%80%E6%97%A5%E8%88%AA&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=
「原子力 原発 監督責任」の検索結果 - Yahoo!検索
http://search.yahoo.co.jp/search?&p=%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E3%80%80%E5%8E%9F%E7%99%BA%E3%80%80%E7%9B%A3%E7%9D%A3%E8%B2%AC%E4%BB%BB&fr=snmsie7&ei=utf-8
「公務員 議員 行政 天下 法人 削減」の検索結果 - Yahoo!検索
http://search.yahoo.co.jp/search?p=+%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1+%E8%AD%B0%E5%93%A1+%E3%80%80%E8%A1%8C%E6%94%BF+%E5%A4%A9%E4%B8%8B%E3%80%80%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%80%80%E5%89%8A%E6%B8%9B&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=snmsie7&x=wrt

48 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:17:04.86 ID:eSyuM0eq0


東電の屑役員どもと屑正社員ども及びその家族らはマジ殺されるべき。
ナスゼロ、給与85%減くらいが当たり前。私財や年金も差し押さえられるべき。
自主返納の声も上がらず、原発現場でも直接作業せず、作業丸投げ相手に支払い保留とか。
マジで死なされとけよ、無能なフリーライダー丸出しの東京電力正社員様たちは。



49 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:17:13.32 ID:IFFt64hc0
金が無い、金が無いの税金投入催促だなw
隠し資産有るくせにほんと醜い企業だ。さすが盗電ww

50 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:17:39.23 ID:XEst09MH0
>>支払う。「発電所が被災し、放射線で立ち入りも困難な状況で、支払いが滞っている取引はある」としている。

担当者が検収すればいいことじゃないか。
さっさとやれ。

51 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:17:47.44 ID:eCdtIees0

自民・河野太郎「原発は全体が利権。自民、民主、官僚、学会、マスコミ全てが共犯者。特に自民はカス」
ttp://hatsukari.2ch.net/test/read.cgi/news/1303995862/l50
0426 河野太郎議員記者会見 自由報道協会主催
ttp://www.ustream.tv/recorded/14284171?lang=ja_JP
2011/4/17 河野太郎×飯田哲也トークライブ
ttp://www.ustream.tv/recorded/14090027  *風力発電等に言及 1時間13分〜
ttp://www.ustream.tv/recorded/14091157  *もんじゅ 高速増殖炉は商業的に100%使い物にならない
【原発】自民党が政府に東京電力の賠償責任免除を求める\2
ttp://hatsukari.2ch.net/test/read.cgi/news/1304133748/l50
自民・石破、長女東電入社問題で「娘も苦しんでる」「原発問題で東電が悪いというのはおかしい」と開き直り
ttp://hatsukari.2ch.net/test/read.cgi/news/1303538917/l50
保安院 西山審議官の娘も東電社員
ttp://hatsukari.2ch.net/test/read.cgi/news/1303875371/l50
東電の勝俣会長、金融機関の担当者に説明 「政府には、負担に上限をつけてもらうよう要請しています」
ttp://hatsukari.2ch.net/test/read.cgi/news/1304120895/l50
経団連会長「国民感情で法律曲げるな!東電の賠償免責は法律で決まってる!」
ttp://hatsukari.2ch.net/test/read.cgi/news/1304060704/l50
枝野「共産党が過去に指摘してたから、『想定外』じゃない。よって東電の免責無しな」
ttp://hatsukari.2ch.net/test/read.cgi/news/1304054631/l50
【原発問題】外部電源の喪失は大津波によらない? 東電の資料から共産党吉井氏が追求
ttp://raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1304147384/l50
勉強会中継で「福島第1原発所長は東京勤務」「非常用電源1つ動いてた」等爆弾発言多数飛び出す
ttp://hatsukari.2ch.net/test/read.cgi/news/1303414213/l50
福島第一原発事故で放出された放射性物質の拡散予測公表やめろ!と学会が圧力をかける
ttp://hatsukari.2ch.net/test/read.cgi/news/1304066717/l50
【大勝利】東電が情報公開に追い込まれた原因は、ネットの力であることが判明
ttp://hatsukari.2ch.net/test/read.cgi/news/1304059625/l50



52 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:18:06.53 ID:fZSmJeTMO
あのさ、東電は最大の被災者だよ?想定をはるかに超える津波によって甚大な
被害を被った被害者。わかる?お前らのゴミクズ以下の書き込みも、東電が被災しながらも必死に
電気を作ってるおかげでできてるんだろうが。繋がろうとか日本の力を信じてるとか
言うなら、たとえ少しでも東電に寄付やボランティアしたらどう?

53 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:18:09.41 ID:KOurXsIi0
東電「地球を汚したけど、自分の事が第一です」

54 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:18:29.08 ID:sRMCJB9TO
でも電気料金はキッチリ払って下さい(キリッ

55 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:18:30.03 ID:4VpXe4b/0
東電の手元の資金ってあといくらぐらい?先月の2兆円はもう使い切ったのか?

56 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:18:34.03 ID:twVa1EsP0
自民党吉井氏が東電のことを擁護している。
つまり愛国保守は東電を擁護している。
ゆえに東電を批判しているのはブサヨ。

57 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:18:58.32 ID:X23s5JaX0
>>34
総会はやらないって前々前々スレだかにあったよ。

58 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:19:25.90 ID:P+WxGe820
契約不履行でしょ?
>反発している
なんてことで済ませられる問題じゃないし
>履行すべきだ
とかなにこの弱腰。

東電と下請けの力関係ってここまで異常なものなの?

59 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:19:53.06 ID:gd3K1Bq30
メガバンクから借り入れた2兆円はどうした?

60 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:19:59.03 ID:HCgzjV9k0
>>27
?そんなコトはないお!なにか勘違いしてるお。

61 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:20:04.86 ID:X23s5JaX0
>>52
バーカ

62 : 忍法帖【Lv=20,xxxPT】 :2011/04/30(土) 21:20:21.52 ID:25qAJ0ai0
チサト、未払いだって どう思う?

63 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:20:37.10 ID:WJx7bARv0
カネがないから仕方ない
東電に責任があるのかどうか判らない
賠償金なんて払うんじゃねえ
わけの判らないことを言ってるバ菅政府が
責任を認めて賠償金の支払いを明言するまで
一切の賠償金は支払うな

64 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:20:42.04 ID:IXc+lJng0
国有化したほうがいいな


65 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:20:57.22 ID:LGO6Aavq0
憤る
「ふんむ-る」って読むよな?

66 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:20:55.80 ID:Bc2lFva7O
不渡りは2回やると手形を発行出来なくなる

67 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:21:16.97 ID:Du0EI1I60
>>59
幹部の臨時収入になったんじゃねーの?

68 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:21:22.17 ID:QQa9NRFj0
そろそろ債権者集会の準備したほうがいいと思う

69 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:21:23.38 ID:r8dBzJRI0
もう東電はマジでつぶせ
国が直接復旧作業を協力会社に発注して人件費払って
そしてその費用を清算管理人に請求しろ

70 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:21:38.85 ID:ZIq5qPR80
売る物がある企業に税金投入必要なし!
裁判で告訴すべし!
経営者が豚箱行きに成るのでは?

今の状態で税金投入など有り得ない!

71 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:21:39.88 ID:6YJftq+F0
世の中こういう事は良くあるよな、自分がいい思いするための下請けだものなぁ
しかし、今回ばかりは状況が違うだろう・役員報酬0 社員給与平均5割カット位の事して
下請けには危険手当でも付けて払ってやれ
 そんな事もしないでボーナスだの免責じゃないだろう

72 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:21:40.78 ID:LNDIiIFx0
で、倒産した会社の職員に「福島の作業員になりませんか?」と募集を賭けるわけだな。

73 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:21:43.50 ID:cabfFR1o0
やったことと言えば茶番の報酬カットのフリだけ

リストラもやらない、事故後にも拘らず新卒は予定通り入社済み

それで「お前らに払う金なんてありませんwww」かよ



74 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:22:06.19 ID:TlMQUZYxO
津波のせいじゃないって話になったみたいだね

75 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:22:37.05 ID:mtUAQIcR0
電気代が確実に上がりそーなので家電の購入を控えます

76 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:22:50.68 ID:sEZ1tWTB0
東電は民間企業だから仮処分は即出ます
第三債務者は廻りにゴロゴロしています

つか東電から今月請求書来ていないんだけどな〜!!

77 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:23:25.57 ID:sRMCJB9TO
>>52
釣り針でかすぎ

78 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:24:33.07 ID:WJx7bARv0
裁判やればいい
政府にどの程度の責任があるのか
白黒はっきりさせろ
それまで賠償金は支払うな


79 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:24:35.98 ID:eGi1cn210
電気代は、しっかり徴収するくせにね。

80 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:25:09.37 ID:cKHiv9G8O
民主党=自治労と同じだな。
民間人が死のうがなんだろうが 仮払いさえしないで 保留。。。
半分公営だった東電と役人に国が滅ぼされる。
前の戦争も官僚化した軍人の暴走で突っぱしったし。

81 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:26:42.50 ID:alxa0h840
相変わらずクズいな東電
そりゃ大変なのも分からないでもないけど
自分たちは平気でこういうことするくせに逆は一切認めないんだから最低

82 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:26:46.23 ID:CEwMzQVW0
>>1
一般の民間会社なら、とっくに倒産している。
普通なら、会社は潰れ倒産し家族は路頭に迷っている。

原発の地震が起き津波が襲った後、普通の民間の会社社員なら
会社を守るため、家族・生活を守る為率先して事故の対応に対処しただろう・・・
今頃は最小の結果となり、原発事故なんて忘れさられている結果となっているだろう。

現実は「嫌だから逃げ爆発し、最後は見捨てて逃げようとした」
そんな体質の会社なんかに原発は任せられない。
一度倒産し国有化した後、競争のある市場としなければならない!

つまり、甘えるな!

83 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:26:51.92 ID:m4qfa2Bh0
>>57
決算発表は延期になってるが、それは初耳だね。
ただそうなると現在の410〜20円台でなんとか持たせている状況が、今後一気に急落する可能性が高い。
現に1Fもまったくいい材料がないしね、そこへ>>1じゃもう持たないだろうな。


84 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:26:57.85 ID:j/Ak201AO
東電の施設を下請けへの代金と引き換えに国が差し押さえて、東電は残せば良いよ。


国=スポンサーと協力会社=実動いれば充分
ピンハネ東電社員いらね


そんで、補償は東電がすると

85 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:27:23.90 ID:XIGG3NA8O
このご時世にボーナス出すんだから支払い位しろ

86 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:27:32.50 ID:n7DMcXk5O
東電社員が原発に行って作業してください。 自社で全て作業すれば余計な金はかからない



87 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:28:24.54 ID:+qc2WyOEO
下請の会社はみんなで裁判所に行って差し押さえ処分申請したほうがいいかも


88 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:28:28.41 ID:mtUAQIcR0
東電の自転車操業ワロタw
それで発電しろや

89 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:29:06.91 ID:rs/G0IlW0

 殿様商売っていうより

 神様商売だな。

 しかも一神教系の神だな。



90 :トンコツ王子:2011/04/30(土) 21:29:50.67 ID:kNXFXqIx0
※東電への抗議はこちらから

電話 0120-12-8500
FAX 0120-12-8589
受付時間 月曜日〜金曜日 (休祝日を除く) 9時〜18時

東京電力 ご意見・ご要望 メールフォーラム
https://www4.tepco.co.jp/info/custom/service/echob_s-j.html

メールは適当に入力しても簡単に送れます。
電気料金値上げ、不謹慎な社員の飲み会、馬鹿女の発言、何でも良いので気軽に送りましょう。



91 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:30:11.01 ID:zFLRx+vS0
震災だけならともかくさ
放射能の影響と評判で、全国の産業もダメになってるじゃん。
そういうところがみんなボーナス半分でも出ると思う?
銀行に税金大量投入したときもそうだったけど
うちの老親が
「○○○と銀行員は、人のお金を無駄に使うことをなんとも思わない」と
言ってたけど、こういう徴収制で収入得る業種の特徴なんだね

92 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:30:23.19 ID:r36dLCg80
原発と直接は無関係な、IT系のシステム契約でも同じこと起こしそうで怖ぇなあ。

つーか東電出入りの下請け孫請けも似たような事態に陥ってんじゃねえの?一部。

93 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:30:37.64 ID:Ku2LXc5i0
下請けイジメ

94 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:31:27.11 ID:YBmcTjCk0
ボーナスは貰うつもりのようだが
http://raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1304148841/

ほんと腐ってるな

95 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:31:29.07 ID:ekI731ngO
賠償の為に下請けへの支払いを怠ってると思わせて、実は資産隠しの最中かもな

96 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:31:48.37 ID:j/Ak201AO
>>78
公害裁判のつもりでいると、順番にアンサツされんじゃないか?

放射能やけど?した避難民見てたら、今回はヤバイと感じたんだが

97 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:32:02.25 ID:woku9YM10
わざとだろ。
うちらを潰したらこんだけ影響あんねんでって感じ。

98 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:32:27.19 ID:ti6b3Yqt0
踏み倒しはアカンで。

99 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:32:48.12 ID:mObYHokQ0
下請には、金を払わない。
賠償金は、国に押し付け。
報酬は、確保。
経営者の鏡です。 ひでぇ。

100 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:33:17.45 ID:v96zspEN0
>>8
この感覚って東電だけじゃないの?

>>15
金の亡者なんだと思う。自分たちさえ良ければそれでいい人達。

101 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:33:35.58 ID:+lq0w4sh0 ?2BP(0)

バックレますた(・∀・)Part92
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/part/1303653565/


102 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:33:50.35 ID:rthQ2A0g0
【暮らし】東京ガスが停電中でも使える『エネファーム』を販売できないワケ [04/22]
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1303478632/

東電氏ね

103 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:34:09.99 ID:2BLTZTxBO
ほう、資産隠しかね
税務署の査察入れたいかね?

104 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:34:25.14 ID:N+Rt/Eco0
さすが鬼畜企業
東電w

105 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:34:38.82 ID:OFeu59Xo0
納入済み社内検収待ちで
支払い保留って、馬鹿ですかw

106 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:34:53.68 ID:V3F2kuun0
東電は必死に資産をスイスの匿名口座に移し変え中です。
大事な資産を被災者になんか一銭も払いたくないそうです。
本当に極悪です。ブラックです。人非人の集まりです。

107 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:35:03.61 ID:bUwSvrEj0
>>52
坂井くん Roland SONAR V-STUDIO 100 VS-100 調子どう

108 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:35:17.63 ID:sEZ1tWTB0
放射能のおかげで身体に危険を感じたので
マスクを買いました
傘をかいました
カッパをかいました
これも損害賠償として請求できますね!
10万人とかから裁判されると大変だと思います。
過払い問題に揺れて倒れた消費者金融以上だと思います

109 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:36:17.26 ID:V6XlOZzM0
東電のボーナスになったか・・・
下請けカワイソス

110 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:36:39.79 ID:GgbyrkYC0
日銭欲しさの自転車操業かもね  ま、ウチもそうだけどw 資金繰りは零細企業と、たいして変わらんのかね

111 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:37:12.05 ID:91XOVkLI0
下っ端社員は20%カット、経営陣50%カットで苦しいです・・・

下請けは100%カットwww 流石ですね

112 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:37:31.58 ID:rqOtQ5FZO
はあ!? それでテメえ等本社の社員にはボーナスが支給されるだ!
ふざけるのも大概にしろよと、打ち壊しだろ! 平成の打ち壊しだ!

113 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:37:36.73 ID:cabfFR1o0
しかしこの開き直ったクズっぷり、後の無い人間が取る典型的な行動例だな
生き恥とはまさにこのクソ企業に相応しい言葉だ



114 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:38:05.24 ID:6YA27JdFO
鬼畜 クズ 人でなし 最低な会社 最低な経営陣


シネ 四ね 子ね

115 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:38:33.83 ID:kEvoX5KM0
てかさ、電力料金の払い込み、って検針から50日以内、ってなってるじゃん。
地震で検針できないけど料金は引き落とすよ、ってなったとき
「まあ料金が入らないんじゃ可哀想だから、払ってやるか」って思った俺がバカだったの?
やっぱりあの時、
「検針して無いんだから払わない、てめえんとこが潰れても構わねえ」
って言うべきだったの?

116 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:39:12.37 ID:lB3GPUUN0
>>83
社長はボーナス受け取って6月辞任が決まったし。
もう東電解体のシナリオ進んでるだけっしょ。
知らぬはアホーな社員だけ。

よくある話だわ。

117 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:39:52.76 ID:SXH5uGyv0
どんだけ弱いものいじめばっかしてんだよ東電さんは
完工してるなら金払ってやれよ

118 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:40:18.95 ID:UgQ+zJT70
テロ組織東電・保安員・マスゴミ・利権政治屋

保安員・東電社員・マスゴミ・利権政治屋を人間扱いする必要は無い

テロリストである東電社員・保安員・マスゴミ・利権政治屋が社会から排除されても自業自得

社会の安全のためにテロリストを社会から排除するのが正しい道

119 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:40:23.73 ID:OqljRUX40
現場の所長が作業どころじゃなくならねえか
首吊れっちゅうのかよ

120 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:41:17.13 ID:rs/G0IlW0

 これは東電の、国に対する脅迫だな。

 マジやりたい放題だな東電。

121 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:41:23.04 ID:woku9YM10
燃料棒を差し押さえろ。

122 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:42:08.95 ID:eSyuM0eq0


東電の屑役員どもと屑正社員ども及びその家族らはマジ殺されるべき。
ナスゼロ、給与85%減くらいが当たり前。私財や年金も差し押さえられるべき。
自主返納の声も上がらず、原発現場でも直接作業せず、作業丸投げ相手に支払い保留とか。
マジで死なされとけよ、無能なフリーライダー丸出しの東京電力正社員様たちは。




123 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:42:09.79 ID:YC9TlXbc0
このままでは下請け作業員の確保は難しいな。
カンチョクジン首相は日本人を全滅させるための首相らしいが。
実際、在日カンチョクジンから多額の政治献金をもらっているし。

124 :斎藤和義『ずっとうそだった』に続き『歩いて帰れない』:2011/04/30(土) 21:42:34.08 ID:zDKAMNoC0
http://www.youtube.com/watch?v=0fUz-HeTx_A

投稿者: redback40 | 作成日: 2011/04/16

原子炉が爆発して 放射能が泳いでいく
誰もがいわないことは どうすりゃいいの? 教えて

偉い人にあやつられ 口を開けば同じこと
鵜呑みになんかしてたら 汚染されるよ すぐに

嘘でごまかして 信じてしまえば
いくら悩んだって 同じ朝は二度と来ない

原子炉が爆発して 放射能が泳いでいく
今日もうちへは帰れない 今日もうちへは 帰れない

嘘でごまかして 信じてしまえば
たのみもしないのに 放射能の風が吹く

偉い人にあやつられ 口にしないよ野菜も肉も
鵜呑みになんかしてたら 何も食えなくなっちゃうよ

原子炉が爆発して 放射能が泳いでいく
今日もうちへは帰れない 今日もうちへは 帰れない






125 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:42:47.23 ID:mtUAQIcR0
>>102
こんな酷い奴らの餌食になっている東京在住民は悲惨だ
被爆も隠蔽されているし

126 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:43:01.77 ID:M0PtqbqP0
え? じゃあ現場で頑張っている下請けの人達はどうなるんだよ・・・・・

127 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:43:57.75 ID:7fnwJTBl0
これアメリカだったら司法当局が東電の資産を差し押さえるような事由だろ。

128 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:44:11.15 ID:LUl6qIp60
      -、ー- 、
   _. -─-ゝ  Y ⌒,.Z.._
    ,.>          <`
  ∠.._        ,     ヽ      あんた等の
.  /    , ,ィ ,ハ ト、    l
  /イ /   /l/‐K  ゝlへトi  |    成功し続ける人生……
   レ'レf Y|==;=  =;==|f^!l
.     !6|| ` ̄ "||`  ̄´ ||6|!      それが……
      ゙yl、   、|レ   |y'
     _,,ハ.ト.` ̄ ̄ ̄´ ,イ/\_    もう賞味期限切れ……
    ̄:::;':::::゙! \.  ̄ / |'::::::::|::: ̄
  :::::::::l:::::::::l  \/   !::::::::::|:::::::::  ゲームオーバー……
  ::::::::l:/ヽ:ヽ__    __/:/\:|::::::::
  :::::::‘:::::::::::o:ヽ`  ´/::::::::┌──┐
  :::::::::::::::::::::::::::ヽー/::::::::::: l:::::::::::::

129 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:44:24.74 ID:9n3fQZ4fO
株主総会の前に不渡りを2回出して終わりそうな勢いだな。

130 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:44:51.41 ID:f1tLPFf/0
すぐに債務名義をとれ!潰しても構わん。

131 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:45:05.64 ID:JOv3EUAj0
>福島県内の業者は2月、代理店を通じて福島第一に資材を納入した
>代理店側は業者に対し、東電側から入金がなく、代金を払えないと説明したという。

取り込み詐欺か?wwwww

132 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:45:58.33 ID:v96zspEN0
>>91
ボーナスどころか・・・。

>>115
思いっきりその程度のことは言ってやって良かった。支払いも拒否してやって良かった。
いや、責めてるんじゃないよ。東電に腹が立ってるだけ。


133 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:46:11.04 ID:ZQ4+iELY0


134 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:46:19.57 ID:M0PtqbqP0
原発の作業員がストライキ起こしたらどうなるんだ?


135 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:46:49.05 ID:P50K/kztI
法は破るけどボーナスは守るってw

136 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:47:06.62 ID:6JRzN7wyO
東電は検収してこいよ
さっさと伝票を経理に上げろよ
資材調達とか購買は何やってんの
品物が津波に流されたとか通用しねーから
放射性物質かぶった品物なんか返品きかないよ
子飼いの商社は代金立て替えてやれよ
こういうときのクッションが代理店の役目だろ

137 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:47:08.70 ID:y6FCjjrx0
勝又マスコミ旅行問題はその後どうなったの?うやむや?

138 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:47:14.23 ID:JOv3EUAj0
このようにして切られた下請けが、次々に内部告発を・・楽しみだの〜〜

139 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:47:55.04 ID:bE8ZJAGN0
いやー、斜め上だわー
この糞企業世の中舐めすぎだろマジで

140 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:48:02.66 ID:lipVCrCa0
国が金を出さないなら作業員が逃げるぞって脅してるんだよね?

141 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:48:05.22 ID:+lq0w4sh0 ?2BP(0)
東電幹部「私の年収は1850万円だけど、協力会社の給料は払いません。」

142 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:49:29.56 ID:cdKINh4B0

  東電って、どんだけ世間に迷惑をかけるんだよ。

   もう存在が社会悪としか言いようがないな。

143 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:49:43.28 ID:WDO8CeHo0
はぁぁぁぁっぁぁぁ
で自分らボーナスってか
関連会社の人ばかり危険な仕事やらしといて
これは検察・警察が調べるべきじゃねーか

144 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:49:53.66 ID:ox4VPofo0
ボーナス支給しても


下請けには支払いませんwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

145 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:50:46.34 ID:GW+GPrm40
東京原発って映画が昔あったらしいが見る価値ある映画?
あったら見てみようかね

146 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:50:47.91 ID:PrBhwlII0
日本で一番頑張っている人たちの給料払わないって・・

社員給与ゼロにしてでも
原発作業員には払うのが普通だろ?

147 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:50:57.84 ID:YC9TlXbc0
岡田屋ジャスコの中国利権が日本人滅亡計画になってるかもな。

中国人がビザ大幅緩和で被災地の住宅地区に入っているから。

148 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:51:02.20 ID:HCgzjV9k0
>>139
通常の感覚とは異なる方向に真正面から向かってくから凄いよね。

149 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:51:04.42 ID:Ql1b6LW00
役員の報酬を0にしてでも優先的に払わねばならないのに、何を考えているんだろうか、東電。
これでは電気代の支払いをボイコットされても文句は言えないぞ。

150 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:51:21.86 ID:2sV7E4720

もちろん、東電社員の給料も保留されるんですよね!!!

151 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:51:23.07 ID:0lK36F+SO
これでもボーナス貰う気か?
恥を知れ、東電のバカ社員ども!!
人の命を社会的身分で分ける東電の悪魔どもとその家族に苛烈な天罰が
下るよう心から祈りたい。

152 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:51:34.69 ID:ZYakN9CJ0
鬼畜か。

153 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:51:37.04 ID:PPWTWaVz0
クズ東電

154 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:52:29.95 ID:bsLeIhpf0
債務不履行と言うべきだろ。
ヤミ金なら拉致られるぞ。

155 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:53:11.48 ID:Awxm2DVK0
ひどいな
東電役員・社員のために関連企業&協力会社死ねってことかよ
これって今福一でがんばってるやつらに給料でないとかやりそうだな

156 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:53:12.71 ID:lipVCrCa0
ニートは世の中舐めすぎって良く言われて来たが
年収3000万を超える皆さんの方が舐めてるんじゃないの?www

157 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:53:15.19 ID:u126h6I+0
作業員が各会社から撤収されるんだろうな、こりゃ

158 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:53:20.89 ID:LUl6qIp60
賞与ってさ、賞されるに値することしたわけ?

159 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:53:27.20 ID:aoeRlAeZ0
ボーナスwは払うのに納品済商品の代金を払わないって、どんだけクズなんだよ、東電は。

160 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:53:35.38 ID:aqhfO+kpP
自分たちは全額国民負担にしようと政治家に圧力かけてるくせに

161 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:54:08.64 ID:qQ2xnTze0
ボーナスは50%も出すのに?

162 : 忍法帖【Lv=20,xxxPT】 :2011/04/30(土) 21:54:31.78 ID:25qAJ0ai0
さかいゆうき
ぼくのかんがえたさいきょうのかいしゃ とうきょうでんりょくだよ

163 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:55:03.21 ID:sRMCJB9TO
この間募集してた派遣の原発作業員に応募した奴は涙目だな
タダ死にフラグじゃねぇか

164 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:55:08.85 ID:2iHimZ100
微妙だな。今後の展開によって東電株がどうなるか。下手すりゃ紙切れ、シナリオどうおりなら打ち出の小づち。んんー分からん

165 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:55:12.26 ID:sUZa9g/r0
東電幹部は資産を現金に換えて海外逃亡準備中?

166 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:55:37.46 ID:HCgzjV9k0
問題は非常事態下でも悪しき前例を作ってしまうこと。どーすんのこれ?

167 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:55:38.19 ID:IFICYzcS0
東電の電気代が高いから製造業が外国に逃げるのに人件費のせいにばっかりするのはどうなの?

168 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:55:40.29 ID:cabfFR1o0
つうかいちばん手厚くしなきゃならないところだろそこは
ほんとここまで腐りきったクズ会社見たことないわ


169 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:56:02.08 ID:cdKINh4B0

 そろそろ国民全体で、電気料金不払い運動始めないか?

170 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:56:12.34 ID:wkF6bBYnO
東電ってまともな役員いないんだな…
保険金限度額まで入って第一で死ねよ

171 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:56:37.60 ID:PHJC7UQP0
東電は世界でも有数の極悪企業だな

172 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:56:48.59 ID:Zwz1FrFj0
代金は踏み倒す、保証金は税金で、ボーナスは当然支給、リストラしない、役員報酬減額なし、

給料減額するならメルトダウンさせんぞコラ!

173 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:56:49.08 ID:M0PtqbqP0
東電の尻拭いを命がけでやらされて
給料払わないなんて言われたら。。。。


174 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:56:50.57 ID:YC9TlXbc0
前原誠司のナンミョー創価の利権もひどい。
富士宮のナンミョー暴力団からも多額の政治献金を受け取っている。
さらに前原の嫁は創価短大卒のナンミョー。


175 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:57:02.34 ID:GLvUOon40

大バカヤローの菅・海江田よ、「ベントの指示」のみでは放射能を周囲にまき散らせと指示しただけだぞ
原子炉の冷却機能喪失後に直ちに「海水注入」を指示しないと炉心溶融は防げんことは当たり前だのクラッカーだ

       ,..--‐‐‐‐‐‐‐‐---..  精神不安定の菅首相の大バカ×海江田経産相の大バカ×東電の大バカ×原子力
      /::::ヽ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;)  安全不安院×原子力安全委員会デタラメ委員長=「大バカの5乗」の判断ミスで
      ∩::::::::/        ヽヽ  福島原発事故の放射能被害をみすみす拡大させてしまった「人災」だぞ
     ||:::::::::ヽ ........    ..... |:|  
     ||::::::::/     )  (.  .||  奴らは、地震後に原発の冷却機能が失われても、東電の金儲けを優先させて
     /〔.| 」 -=・=‐  .‐=・-.| 海水冷却せずに放置していたようだな、全世界に醜態をさらす大馬鹿野郎どもだ
    〔 ノ´`ゝ  'ー-‐'  ヽ. ー' |  
    ノ ノ^,-,、   /(_,、_,)ヽ  |  オレも原子力に詳しいから言わせてもらうが、冷却機能喪失状態で放置して
   /´ ´ ' , ^ヽ / ___    .|  原子炉が危機的状況になってから海水注入しても、「焼け石に水」だぞ
   /   ヽ ノ'"\ノエェェエ>   |    
   人    ノ\/ー--‐   /|:\_  奴らは、最悪、スリーマイル島のように、炉心溶融しても
 /  \_/\  ___/ /:::::::::::::  格納容器内に放射能を閉じ込められると、タカをくくっていたようだが
   ::::::::::::::::::::::::|\   /  /:::::::::::::::::  この誤った判断が現在の深刻な放射能被害を拡大させた原因だぞ
 
全世界に大恥をさらす大バカ殿の菅よ、爆発が発生してから、狼狽して東電を怒鳴り散らしても、手遅れだわな、大バカヤロー


176 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:57:45.32 ID:w383lCBzO
これマズイだろ……

東電社員さんたちご愁傷様(^-^)/~~

177 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:57:50.12 ID:JOv3EUAj0

金は出さんよ!! 内部留保は4兆円くらいあるけどなww

178 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:58:10.24 ID:TYnzorWv0
事実ここまで東電は追い詰められていると言う事だろう。

ちゃっちゃと国営化逝っちゃいな、東電公社wwwwww


179 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:58:24.29 ID:QdegSBgV0
だから地域独占は駄目だ
電力自由化しかない

180 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:58:52.62 ID:eYtNevjP0
商法違反だろ
契約して納品までしたのに代金支払わないってどこのヤクザ?

181 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:58:52.75 ID:o2SNhJT+0
>>1
委託業者に代金払えないのに、何でボーナス払うんだ?

「電力総連」のホームページの「私たちの考え方」ページの「原子力」のページを見ると、推進してることが分かる。
http://www.denryokusoren.or.jp/comment/pdf/gensi20051014.pdf


182 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:59:10.44 ID:J1hIniA10
下請の規模によるが、受領後60日以内に払わないと下請法違反だろ

183 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:59:10.83 ID:6LacyVu2O
>>169
なんで国民全体?あほ?

184 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:59:15.61 ID:cdKINh4B0
>>158

東電の幹部の主張によれば、「賞与も給料の一部で、本来は年俸で一括ではらうところを、
 賞与として分けて払っているだけです」と言い出すだろうね。

185 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:59:26.24 ID:lipVCrCa0
ボーナスって日本独自の文化でボーナス含めた総額で年収が決定されて
その年収が世界水準になるよう調整され、またそれをめざしてきたわけで
単に〆日前後に一括で払った方が都合がいいってだけで生まれた文化だし
日本でボーナスが景気に影響して上下するなんてのはおかしいよ
そんなことそもそも最初の定義からして許されることじゃない
だってもしボーナスが無かったら日本の平均年収は先進国で最下位になってしまう

ああ、もうとっくになってたかwww

186 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:59:49.95 ID:/FKQXii5O
>>123
>>147
>>174 

きちがいネトウヨ発見w なにスレ違いの事書いてんの?

187 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:00:24.89 ID:azt+nAmB0
下請け業者が、「もう東電の仕事は受けなくていいや」と決心したら、一気に事態は進展するだろう。

代理店に踏み倒された下請けは、直接の取引先である代理店の資産を仮差押え申立て。
しかし代理店には金がないので、債権者代位権を行使して、代理店が東電に対して持っている
売掛債権を代位行使。
それを見た他の取引先が、自分の債権を守るために資産保全申立て。
債権者間の公平な弁済を計るため、破産手続に移行。
まさに核分裂反応のように、一気に臨界に達する。

検収も済んでいないのに、東電がお金を払わされるのはおかしい、と言う見解もあるようだが、検収を
遅らせているのは、東電側の自己都合。
いわゆる債権者遅滞(受領遅滞)であって、支払を遅らせることを正当化する理由にはならない。

全取引先に支払しない旨のペーパーを配って支払停止とか、「私はスッテンテンでございます」と
宣言したようなもの。それだけで支払不能が推定され、破産原因になる。
米の飯が頭に登ったアホがやること。


188 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:00:29.91 ID:HCgzjV9k0
>>178
ね、破綻して国有化認めるから税金投入お願いします。でとりあえずは解決な気がするんだが…

189 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:00:36.05 ID:r08fddWB0
もう東北電力から電気買いたいよ。なんで出来ないんだよ。

190 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:00:42.93 ID:hQ+23aS0P
>>162
だれ?

191 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:00:43.21 ID:/4M7Wl4q0
明日は東京電力創業記念日・・・

被害受けてる方々、変な行動起こしちゃだめだょ

192 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:00:46.87 ID:3kj8mWIS0
なんか強行に押し切ろうとしてるな

193 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:01:00.94 ID:w383lCBzO
町中でたこ殴りされててもオレは止めないw

家族もヤバすwww

194 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:02:06.92 ID:9mFkWERq0
>>186
何で右翼が東電を擁護する必要があるかワカラン

右翼のふりをすると、東電が助けられるんじゃないかと
思っている奴らが書いてるんじゃないか?

195 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:02:23.26 ID:DSN+Xwep0
もうね、この企業、マジでイラン。
これをきめた連中は万死に値するわ。

196 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:02:40.91 ID:rqOtQ5FZO
とっとと電力の自由化に踏切れってな話だわな
公共企業どころかとんだテロ組織だろ

197 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:03:39.34 ID:eYtNevjP0
ふと思った。

東電のコンプライアンスはどこいった?w

198 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:03:46.03 ID:wxXL5f3K0
1 :全裸であそぼ!φ ★:2011/04/30(土) 21:29:50.81 ID:???0
外部電源喪失 地震が原因 吉井議員追及に保安院認める

 日本共産党の吉井英勝議員は27日の衆院経済産業委員会で、地震による受電鉄塔の倒壊で福島第1
原発の外部電源が失われ、炉心溶融が引き起こされたと追及しました。経済産業省原子力安全・保安院
の寺坂信昭院長は、倒壊した受電鉄塔が「津波の及ばない地域にあった」ことを認めました。

 東京電力の清水正孝社長は「事故原因は未曽有の大津波だ」(13日の記者会見)とのべています。吉井氏は、
東電が示した資料から、夜の森線の受電鉄塔1基が倒壊して全電源喪失・炉心溶融に至ったことを暴露。
「この鉄塔は津波の及んでいない場所にある。この鉄塔が倒壊しなければ、電源を融通しあい全電源
喪失に至らなかったはずだ」と指摘しました。

 これに対し原子力安全・保安院の寺坂院長は、倒壊した受電鉄塔が「津波の及ばない地域に
あった」ことを認め、全電源喪失の原因が津波にないことを明らかにしました。海江田万里経産相は
「外部電力の重要性は改めて指摘するまでもない」と表明しました。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2011-04-30/2011043004_04_0.html



199 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:03:53.55 ID:F9RMYM4Q0
どうなってるんだよ勝俣くん
出て来て説明しなさい

200 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:04:01.11 ID:JOv3EUAj0
◆東電の解体と電力自由化が 国民の利益になる!!

東電の資産を全て吐き出させて倒産させる(一次回収)4兆円の回収見込み
   ↓
送電と発電に分離し、発電は参入自由にしてコスト削減を狙う。
   ↓
リストラ完了したところで再上場すれば上場利益は国民の利益 (二次回収)
   ↓
日本の電気料金は国際的に割高なので自由化で大幅値下がりが見込まれる(三次回収)

電気料金の国際比較
日本 100
韓国  61
ドイツ 66
米国  54

201 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:04:44.88 ID:HCgzjV9k0
>>187
潰れる時は一気に来るよね。今は土俵ぎわっていう認識は持ってなさげなのが凄い。

202 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:04:44.44 ID:UJGYTPoZ0
>>191
それって特別慰労費が5万くらい出る日なんだって。
東電社員妻が喜んでたよ。

203 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:05:07.27 ID:eSyuM0eq0
東電社員どもは寮のネームプレート隠した黒テープで
鼻と口を塞いで窒息死しろよ、もう。
福島第一現場で自分たちで被曝しながら作業するかどっちか選べ。

204 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:05:16.06 ID:MkRdsjOi0
資材部長名ってあるからコスト・カットで
金払わないようにしたんやないの。

205 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:05:50.64 ID:+deWd2DGO
協力企業はこの際、全社で東電の破産を裁判所に申し立てたらどうか?
東電が契約代金を本当に支払えないなら、
破産の要件を満たしてる可能性高いよ。

多分、破産申立てしてやれば、
東電は、即、契約代金を全額払うと思う。

東電は本当に払えないんじゃなく、
単に体よく踏み倒そうとしてるだけだと思うしね。

206 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:05:57.90 ID:sRMCJB9TO
>>196
同意
電力不安定になってもこんな糞会社に金払うより100万倍まし


207 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:06:51.26 ID:6Rhch9Sm0
ボーナスは出すとか言ってんのに。クズ過ぎる。

208 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:06:58.49 ID:5BiR11IY0
4 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:44:22.08 ID:iP/zKHLQ0
アナウンサー: 「在日について、社民党へのインタビューです。在日の存在についてどうお考えですか?」
福島代表: 「日本人はその存在を認める必要があるでしょう。共存するべきです」
アナウンサー: 「たくさんの日本国民の税金が支払われている問題については?」
福島代表: 「日本国内に存在するのだから、日本人が支払うのは当然です」
アナウンサー: 「本来日本人の土地を使用している問題については?」
福島代表: 「今更、出ていけとは言えないでしょう。現実を受け入れるべきです」
アナウンサー: 「政党の一部には、国外追放を主張するなど過激な意見もありますが?」
福島代表: 「嘆かわしいことです。自分たちが気に入らないからといって、そういう荒唐無稽な公約を掲げるような政党は国民の信頼を失うでしょう」
アナウンサー: 「しかし、犯罪なども多発しており、住民や国民の不満が鬱積しています」
福島代表: 「日本人にも犯罪者はいます。犯罪多発を理由に外国人に出て行けという主張は人種差別であり人権侵害です」
アナウンサー:「以上、在日米軍に対する社民党のコメントでした」
福島代表 :「ええっ、ちょっと待て!!!!!!!!!!!!!」

209 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:07:04.68 ID:D5HAChdW0
もう原発の作業員全員引き揚げろ!!
このカス共に原発で作業させろ!

210 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:07:13.37 ID:w383lCBzO
でもマジで資金ショートしたら裁判以前に潰れるな……

潰れたら後の祭り。


明日は東電創立記念日w

211 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:07:14.48 ID:KX/PQCTC0
役員報酬1800万円も払ってるのに協力企業へは代金支払い保留なのかよwww
もう羞恥心のかけらも無くなったんだなwww

212 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:07:22.16 ID:YJ+bLvJg0
本当に金がないなら,無い袖はふれない
理由を説明して,金が調達出来次第振り込みをって話をつけるのが筋(すじ)

と言いたいところだが
もし,仮に,東電が社員へのボーナス支給とかやるなら,ちょっと待てよって話になるだろこれ

213 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:08:03.19 ID:lipVCrCa0
>>205
ここまでやるのに、そんなに弱いわけがない
文句言うならこの業界から消すぞくらいの脅しはやってるだろう

214 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:08:09.58 ID:ObOWt63/O
★4にして今気付いた;
これは酷い

マジで見殺しか〜…鬼だな

215 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:08:29.62 ID:wSgP5VrJ0
しかし、ちょっと前まで、余剰資金があると
東電の株でも買うかって言われてたんだよね。

216 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:09:33.15 ID:HCgzjV9k0
>>197

I am the law.
World is mine.

なんでしょうねぇ、、

217 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:09:34.92 ID:mWftP+Dh0
日テレが報道してた数々の東電の資産は売却されたのか?w

218 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:09:34.98 ID:UJGYTPoZ0
>>215
買わなくて良かったね★

219 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:09:38.16 ID:pxun5MPrO
どうせ契約書に「天変地異など不可抗力によるなんちゃら〜は支払わないこともある」とかになってるんだろ。東電は今回のトラブルを人災と認めていない。支払うと自社の責任を認めることにもなりかねないから…ってやつか。改めて契約した奴は払うだろうよ。

220 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:10:05.27 ID:XytG4d8O0
東京電力はドサクサに紛れて利用者から膨大な資金を調達しています。
震災以降の、停電・省エネでの使用量減少=収入減を見越して検針をせず、
本来の使用量よに比べて多大な料金を3月分で請求しています。

平成23年3月分の検針の中止に関しましては、お客さまには、ご迷惑お掛けしたことを深くお詫び申し上げます。
平成23年4月分の検針結果により、3月分のご精算額および4月分のご請求額が確定いたしましたので、お知らせいたします。
 ご不明な点がございましたら、まことにお手数ですが、本状表面に記載のお問い合わせ先(カスタマーセンター)までご連絡をお願いいたします。
○平成23年3月分
〔ご請求済分〕
    ご使用量    1,222kwh
    ご請求金額   20,183円
〔4月の検診結果による確定分〕
    ご使用量     852kwh
    ご請求金額   14,242円

    ご精算額    -5,941円
○平成23年4月分
    ご使用量     850kwh
    ご請求金額    8,455円
以下略


221 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:10:19.14 ID:l/NsYo270
でも電気料金はちゃんと徴収します
メーター検針してませんがw

222 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:11:31.94 ID:mqF6ElW00
こいつがホントの話なら、とんでもねぇ話だな。笑いごっちゃねぇぞぉぉ!

223 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:12:31.78 ID:HkxRU2GR0
契約がどうなっているのかよくわからんが、少なくとも東電が下請けのことをハエ程度にしか考えていないことがわかるな
一番で臭えのはおめえだよ、クソ電が!

224 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:12:34.26 ID:OMKwP/Vq0
経理部(⇒資材部)「検収証がなければ支払手続できないんですが」
資材部(⇒下請け)「そういうわけで支払できないのでよろしく」

って感じになってるんだろ。
検収証が付いていなければ支払い処理を申請しても経理部でストップかかるのはウチの会社も一緒。

ただ、大企業勤めが長いと「社内の論理が外部にも通じて然るべし」という妙な思考に陥るもの。
ぶっちゃけ言うと昭和の遺物。

225 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:12:46.94 ID:ObOWt63/O
もし契約解除にされても、ボロボロの身体では
通常の勤務にも戻れないんじゃないの?

226 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:12:48.12 ID:/RpcP2N80
>東京ドームよりでかい釣り堀まで川崎市にある
>都内にホテルや賃貸マンション百棟

>掃除会社に洗剤販売会社まで
>介護施設も

>子会社166

227 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:12:51.27 ID:6Fn4+6FXO
しかし東電はボーナスは出ます

228 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:13:09.43 ID:Zwz1FrFj0
>>221
計画停電で使用しなかったはずなのに先月と同じ金額徴収しますね!

229 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:13:23.90 ID:iIyQ78xB0
いや〜、凄いね!
フツーに考えたら、ありえない話だわな。
東電って、ホントに会社なのか?
もう軍規をなくした日本軍以下だな。

230 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:14:04.13 ID:4WfeuqLg0
同じ作業服で街中を徘徊しお客回りをしている孫請けの底辺労働者の
俺に絡まないでくれよ!必死に謝罪しながら業務をこなしているんだから。

でも、間もなくリストラになるのだろうな。


231 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:14:09.73 ID:dIkdome90
これはミンスが悪いな
早く自民政権に戻して国が助けてあげないと大変なことになる

232 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:14:50.67 ID:w383lCBzO
ボーナス出ますよ、良かったですね東電社員さん!

233 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:15:19.25 ID:1RrZICW50
「頭狂電力は代金を支払え!」デモをやってください
時間が合えば参加します

234 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:15:37.69 ID:HCgzjV9k0
>>222
うん。とんでもない話。経済感覚まで狂ってるのが東電。このことによる経済界からの制裁は受けるコトはないと考えての行動だろう。

235 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:16:13.63 ID:y6GOClHE0
うわっ、これは酷い
こんなことやっておいて東京電力社員にはボーナス出すのか
東京電力はとことん糞だな

236 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:16:29.30 ID:QDgNudO/0
>>100
潰れる前兆なんだよ
このスレの馬鹿どもは平気で潰れろとか言ってるアホが多いが
実際に潰れると、こんなもんじゃすまされん

237 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:16:46.12 ID:gBLCgXOGO
自由化だったらソッコー解約するレベルの話だな

238 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:17:05.62 ID:G3j7XCdaO
このスレは無職ニートや学生ばっかりなのか?

支払い猶予を申し入れるって短期で大きな損失を被った場合ごく普通にあることだぞ
もちろん零細中小が下手にやれば銀行や取引先が手を引いて一気に倒産コースだが

239 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:17:17.25 ID:yJ/QbZOu0
法律で前払いでしか仕事請けなくていいようにしろよ

240 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:17:26.66 ID:Za5SAVYX0
>>236
実際潰れた場合、どの程度の被害になるわけ?

241 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:17:29.05 ID:bXuOjX7BO
下請け法には引っかからないの?
まあ今の東電はブラックリストに載ったところで
それ以上の悪評がひどすぎてあまりダメージないかもしれないが

242 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:17:36.85 ID:wuWnZIbR0
日本強酸党の死縊さん!
いいんですか?こんな事が許されて?!

243 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:17:43.14 ID:Twa45OIl0
こんなの赦される国なら義援金も何に使われるか信用できん
クズどものボーナスに充てるとかありそうで怖い


244 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:17:50.69 ID:bGZOxTo0O
日本人じゃないだろ東電は

どこまで性根が腐っているんだ

こいつらに幕末偉人を語って欲しくない

245 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:17:53.82 ID:eSyuM0eq0
マジで街中や内幸町や社宅とかで社員や家族が
何人か撲殺されないとわかんねえのかな。
それでも空気読めず我欲を突き通すかな、ガイキチ組織だし。

246 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:18:03.12 ID:w383lCBzO
東電社員さんたちはボーナスで何買うんだろうね?

247 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:18:26.52 ID:mObYHokQ0
これ、犯罪だろ。


248 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:18:59.17 ID:SRR5MiR00
で なんで本社社員の給料は遅配にならないの?

249 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:19:35.58 ID:Zwz1FrFj0
>>246
ミネラルウォーター買い占める

250 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:20:00.18 ID:MlrnQax70
>>238
よく知らないけど、心情の問題じゃないの?
必死にやってる協力会社へは支払い保留して、
自分たちは役員報酬、ボーナス、給料カットにも難色しめしてる態度が
皆ムカついてるんじゃない?

251 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:20:16.90 ID:7FEOBlIlO
>>238
そりゃ中小企業とかならそうだけど
東電は減らされたとはいえボーナスも役員報酬も出せる金があるのに、って事だろ
また問題点をすり替えたい工作活動か?

252 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:20:16.59 ID:QurlpPU8O
俺らからはきっちり電気代は回収。

253 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:20:29.11 ID:IKT5s6Du0
3月分と4月分の給料は、従業員に支払ったんだろ?
なんで? 取引先には支払えないの?
東電を潰すと、連鎖倒産する と言いたいの?

それで困るのは? 東日本の企業だけでしょ?
東日本の人は、腹をくくって東電のために支援すれば????

西日本など、東電と関係無い地域は巻き込まないでね♪


254 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:20:33.65 ID:UJGYTPoZ0
>>236
東電自体が潰れる分には、なんら影響でないよ。
関連会社は全部独立組織だし。実務はそっちがやってるし。

ただの天下り先で、官僚と政治家のおサイフ企業である東電が潰れて困るのは、
甘い汁を吸えなくなる奴らだけ。
従業員3万6千人?
今までの高給で十分恩恵受けてるだろ。
つーか「優秀な人材」って自慢してたんだから、どこでも雇うだろwwwww

255 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:20:42.89 ID:OMKwP/Vq0
>>238
さすがに日常レベルの購入の支払までいきなり滞るとは思えない。

たんに大企業病の症状だと思う。
「うちの会社の手続上こう(検収証がないと払えない)なので、(外部の)お取引先様も(払えないことに)ご了承ください」

256 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:20:53.73 ID:hwZt4hmU0
>>238
そういう会社でもボーナスでてるの?ってはなしだよ

257 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:20:56.18 ID:nhUgQRj4O
飲み歩いてる本社の連中なんとかしろよ

緊張感ゼロだよ
飲み屋は金払いい客だから文句いえないだろうがな

258 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:21:14.97 ID:Za5SAVYX0
>>238
社員の給料減らすとかボーナス出すの止めるとかを先にやるのが普通じゃないの?

259 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:21:53.17 ID:TlMQUZYxO
社員はGW満喫ですって

260 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:22:43.52 ID:rquYk5sw0
この状況でも東電は給与20%カットのみ+ボーナス支給なのか?

261 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:22:50.59 ID:QDgNudO/0
>>254
こういう馬鹿がいるから日本は危うくなる。

262 : 忍法帖【Lv=32,xxxPT】 :2011/04/30(土) 22:23:02.91 ID:6lRzKhdP0
>>236
937 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:11:06.41 ID:DLXa8cST0
東電を潰さない政府案では国民負担10兆円だが、潰せば0.9兆円で済むことが判明
http://hatsukari.2ch.net/test/read.cgi/news/1304168128/

263 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:24:01.73 ID:p57VfRNFO
東電によっていろんな方面に1000次被害くらいは出そうだね


264 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:24:06.43 ID:QDgNudO/0
>>262
ヒュンダイの言うことがかつて正解だったことがあるか?

265 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:24:38.46 ID:w383lCBzO
>>249
東電社員さまのボーナスなら給水車ごと何台買い占めれるんだw

266 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:25:05.79 ID:eYtNevjP0
>>219
残念ながら認められないから
納品したものの管理は発注者

工事中でも当然受け渡しされてても、工事の代金は請求されたら速やかに払うように明記されている


267 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:25:32.83 ID:sOJXgW+h0
>>1
>契約解除や支払いの保留を通知

自分は税金での救済を求めながら、自分の義務は放棄。
タチ悪すぎ。

徹底した粛清が必要じゃないか。
 


268 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:25:33.72 ID:m4qfa2Bh0
>>238
「損失」ったって、主たる電気料収入はキッチリ取ってるし社長サンは「免責」でバックレって、もう尋常な状況じゃないだろ。
市場がそれほど動かないGWじゃなかったら、けっこうヤバイよこれは。

269 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:26:00.12 ID:lERpOZdj0
ID:QDgNudO/0

社長が逃げたことで、もう東電の命運は尽きた。
涙ふけよ。

270 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:27:05.89 ID:707Q2v6qO
>>238
延滞金もしっかり発生するがな

271 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:27:22.95 ID:Twa45OIl0
東電は倒産でOKでしょ、で即新会社作る
給料半分、上限500万円、いやなら他探して
これで残った奴だけで十分 
関連会社などへの支給は一時的に税金使えばいい
秋には電気代も下げれる

272 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:28:49.50 ID:rpEzZt/j0
いつものように下請けイジメしてたら、報道されてしまったということ?

273 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:28:56.43 ID:G3j7XCdaO
>>256
賞与の有無はその会社次第じゃない?
支払い猶予は(実質はどうあれ形の上では)取引先に対するお願いだからね

274 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:29:23.26 ID:BNgs0csB0
>>254
東電株や社債は金融システム面で社会インフラを支えてるから
東電が潰れることは無いと思われ

東電労組とべったりなくせに全く原発問題に責任を取りたく無い菅政権だから
出来るだけ東電に負担させるのは既定路線なんだが
シナリオとしては国が公的資金を注入して利率を取りつつ安定返済する形になる
各地の電力会社から利益を巻き上げる方式を経産省が取る方向で動いてる

税金を投入する形になるけど回収計画が立てやすいので増税にはならない
電気料金を値上げするのは現状では中々むずかしい

よって今後の賠償の財源になるのは電力会社社員の給与と株主配当だろうな

275 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:29:50.69 ID:mWEJDfwN0
福島第一が吹っ飛ぶ前触れ?

276 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:30:17.33 ID:G16if6iq0
最低限地域独占だけは撤廃した方がいいと思う

277 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:31:17.62 ID:QDgNudO/0
>>271
だ  か  ら

それを誰が引き継ぐんだよ。
中電?関電?
絶対に引き受けないし、そもそもの規模が大きいのに負債も大きすぎる。

じゃあ国?
もんじゅ見ていると分かるだろ、東電よりもっと悲惨になる。

なら、商社にでも?
技術力皆無で問題外。

関連会社?
工事屋では運営はできない。

>>270
少なくとも、おまえのようなカスには絶対不可能だしな。

278 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:31:30.49 ID:9n3fQZ4fO
>>236
何で、それが東電の脅し?

国有化すればいいだけ、社員は昇級据え置きで契約雇用。
資産売却。民営化のための効率化と分社体制の見直し。
東北電力と中部電力への資産一部売却。
再株式公開のための人員整理。
株主代表訴訟によるOBも含めた役員の財産差し押さえ。

東電株評価損は不良債権としてメガバンクに
引き受けてもらい、資本注入。
全部バブル崩壊時に経験したことばかりですが。

今回、東電本社は原発の管理さえ協力会社に丸投げしていたことが判明したんで
協力会社さえ残せば、東電本体は要らんよ。
ノウハウは東北電力も中部電力もある。


279 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:31:37.87 ID:4jsRf+Ku0
東電:ボーナスはもらいます(キリ

280 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:31:49.59 ID:G3j7XCdaO
>>258
給与は法でかなり手厚く保護されてるから直ぐにおいそれと減らせない
賞与はカット可能だろうけど、夏冬どちらでやるか企業次第だろうね

281 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:32:14.75 ID:uw4ZznzCO
日本は法治国家のはずなのにカイシャ社会は無法地帯ってどういうことよ

282 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:32:44.72 ID:rnO/QD7D0
契約違反で訴訟ラッシュくるなw

283 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:32:46.10 ID:HCgzjV9k0
>>274
電気料金6月からupだよ。全国規模で。


284 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:32:47.06 ID:QDgNudO/0
>>278
おまえにはアンカーだけでいい
>>277

285 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:32:56.74 ID:5niLX0010
JALでがっつり減らせたんだから、できないなんてことはない。東電がやる気がないだけ

286 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:33:21.48 ID:2r2pYMnxO
これ2月分の電気使用料と同額取られた3月分の電気代の差額も戻ってこない可能性あるかもよ…

287 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:33:28.91 ID:Awxm2DVK0
>>228
そういや計画停電で電気がこなかった分の基本料金は当然単位時間分割引だよな?
安定供給できてないから0でもいいくらいだが

288 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:34:19.99 ID:6mmrIXam0
「完成した工事の検査や、物品納入の際の検収、代金の支払いを保留」だって?
工事にしろ物品にしろ地震、津波さらに水素爆発で、まともな検収上げられないだろに
東電は取り込み詐欺でもする気なのか?



289 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:34:36.46 ID:Nmgk0lT60
東電は核物質を盾に取るテロリストと化したな。

290 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:34:38.02 ID:kM44Dj6f0
そんなに嫌なら電気使うのやめればいいんじゃね?
簡単だろう。
それができないうちは負け犬の遠吠え。

出来ないことはない。
やらないだけだろ、お前ら、しっかりしろや。

291 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:35:01.64 ID:NzUEiGB60
>>274
>各地の電力会社から利益を巻き上げる方式

こんなものは他地方の国民が全く納得しない。
まず東電の全資産を吐き出させてから、公的資金投入の道を探るべき。
つーか、東電ってマジで要らない、ただの冠企業だってのに。
株も社債も紙屑だって、今更。

あとね。
>電気料金を値上げするのは現状では中々むずかしい

もう既に6月まで燃料調整名目で値上げ決まってますが。
こんなさなかで、社員にボーナス出すとか言う鬼畜企業ですwwwwwwwwwww

292 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:35:25.69 ID:PQA4dVNmP
>>280
つまり、大幅な改革をするなら
東電潰す以外ないわけだ。

293 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:35:55.22 ID:NzUEiGB60
>>277
電力自由化は、そんなに恐いんだwwwwwwwwwwwwwwwww

294 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:36:09.14 ID:Za5SAVYX0
>>277
商社のほうが運営力は東電より上。
技術力は関連会社の工事屋のが上。

商社が運営やって、関連会社がその下請けやれば事足りるじゃねーの?

295 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:37:35.97 ID:Twa45OIl0
>>284
東電レベルの運営なら中学生でも出来る
今より悪くなることはない 
能無し社員は原発鎮静化するまで引っ込んでろ


296 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:37:51.41 ID:dPUrDxZQ0
つーか、まともに「運営」してるなら、>>1みたいにことやらないよな。
どんだけ東電無能で不要なん???

297 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:37:57.06 ID:JOv3EUAj0
東電は足利銀行方式(一次国有化→全く新しい会社に生まれ変わらせる)
http://policywatch.jp/topics/136

298 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:38:25.04 ID:m4qfa2Bh0
>>273
>>1を見る限り、「お願い」というよりは一方的な「通知」のようだが。
もし本当にそういう意向なら、単に文書一枚で済ませるってのはどうなんだろね。
ただでさえ東電に対する信頼が大きく揺らいでいるってのに、コレは拙いだろ。

下請け・出入り業者とそれなりにいい関係性が構築されていたのなら、担当が電話一本入れるだけでもなんとかなりそうなもの。
まあ大方、代理店任せの殿様商売だったんじゃないかな。



299 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:38:25.85 ID:kM44Dj6f0
チチ親は言う。
クビになったぞ、東電。
ビールをまずそうに飲む。
たまにはスッキリするか。
つまんない顔でキャッチボールを始めた。

300 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:38:29.59 ID:bXuOjX7BO
発注された側は材料費とか人件費かかってるのに

東電は協力会社の倒産阻止よりも自社社員のボーナス取るようだから
税金投入しても賠償に使わずに社員のボーナス増やしそうだな

301 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:39:12.83 ID:hlJqURTX0
ここまで盗電が腐っているとは・・・
これまで街頭デモなんてばかばかしいと思っていた私だけど、
電力自由化のデモがあるとしたら、ぜひ参加したい。

302 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:39:29.33 ID:n9nfd3Ro0
原発復旧の工事代金も踏み倒すのか?

303 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:39:56.48 ID:Zwz1FrFj0
>>287
値上げでチャラな

304 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:40:10.33 ID:9mFkWERq0
>>277
お前分かっていないなw
東電の経営者には任せたくないんだよ

技術者はそのままにして、金儲けだけしたい経営者は
お払い箱にしたいんだよ!

305 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:40:20.47 ID:e5rbP1240
東電は核物質を盾に北朝鮮以下のテロ企業だな。


306 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:40:33.76 ID:HCgzjV9k0
>>277
別に人的リソース全て捨てろっていってるわけじゃない。合併に伴いリストラし欲しいリソースのみ吸収。後は辞めてもらう。

大規模な市場を手にいれるんだ。投資としてはウマーな話。このケースの場合何が負担増加なのかの意味がわからん。

307 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:40:37.58 ID:VGGs2WtC0

東電、計算も出来ないのか
ソロバン使え
アホが
アホ過ぎてムカついて
東電には吐き気がする

308 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:40:38.03 ID:5niLX0010
今ですら端金で、何の補償もない使い捨ての特攻隊員でしかないのに、
端金すら払われないとなれば、下請け逃げ出すぞ。社員が特攻するというなら
税金でボーナス貰っても許す。

309 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:40:54.22 ID:BNgs0csB0
>>285
燃料価格の上乗せ分だから賠償金を考えれば全然算定基準に乗って無いよ
そもそも賠償のアウトラインすら決まって無い

今は東電が免責を求めて政府に完全に従ってる状況なんだが
支持率だだ下がりで小沢叩きが政権崩壊に繋がりかねない状況で
東電という最高の叩き相手を見つけたんだから「毅然とした態度(笑)」で東電叩きをするだろ

菅が政権維持をするために
賠償の為の増税と電気代への転嫁に踏み切れ無いという奇跡が起きてるんだよ

310 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:41:06.39 ID:p1R+9PcY0
・全国の電力会社を発電会社と送電会社に分離する
・発電会社を発電方式で再編する
・賠償は原子力発電会社と旧東電送電会社で負担する
・債務超過になるだろうから一時国有化
・原子力発電会社と旧東電送電会社の利益から国に返済

これで税金負担も料金値上げもなし。コストを無視した
原発建設もできなくなる。

311 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:41:16.12 ID:BjZA6p1p0
電通脂肪のお知らせ

312 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:41:16.30 ID:GB5fuXFb0
>>277

経営の母体が変わるなんていくらでもある話
孫さんにでもやらした方がよっぽどサービスいいぜ
会社って奴は経営陣と社員では全く立場が違う
東電の経営陣全部切ったほうがよっぽど健全になるね

313 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:42:42.38 ID:m4qfa2Bh0
>>287
うろ覚えだが、「基本料金−4%×停電日数」を5月分で精算だったかと。

314 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:42:58.19 ID:K5xMO6C30
協力会社に未払いとかひでぇw

もう東電社員が自分たちで福島原発廃炉作業してこい

315 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:43:00.45 ID:PrBhwlII0
まさか原発作業員にただ働きさせるとは思わなかった・・

316 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:43:18.27 ID:G3j7XCdaO
>>298
通知は東電と東電の代理店間のことだからねぇ
代理店契約に何か特約事項があるのかもしれないね

てか、>>1を読む限り酷いのは代理店のような気がするんだがw
東電からの通知はあくまで代理店と東電の間の話であって
業者は関係ねーだろこれ

317 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:43:31.81 ID:dPUrDxZQ0
【提言】東電は必要なら破綻も 電力会社は銀行ではない--WSJ [04/24]
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1303614859/

318 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:43:39.99 ID:FDCdrPmnO
不払いで原発の復旧作業止まるのが困るなら税金投入しろ、免責しろって事だよなあ
核を盾にしてるテロリストじゃなくてなんなの

319 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:43:45.26 ID:V8dYBG6n0
>>1
>業者らは「協力企業の連鎖倒産が起きかねない」と
>反発している。

糞利権どもがまさに核反応のごとく死んでいくんだろ?
いいことじゃないかw

320 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:43:57.04 ID:BNgs0csB0
>>309>>291の間違いだった

今後は経産省への電力自由化圧力がかかるし
一部発電機能は自由化せざるを得ない状況になるし
賠償の一部を背負わされるしで電力会社は大変だわ

321 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:45:00.72 ID:9n3fQZ4fO
>>284
負債は税金で仮払金したのち、新会社の株式売却と、電気料金の一部で長期返済。
国鉄だってそうだろ。

もちろん国民だって税金の負担が必要なのは覚悟しているが
公害企業を存続させる前例ができると
他の電力会社が安全対策を怠る。今以上の事故が起き、さらに国民の負担が増える。

一応、東電は公害企業だから自覚してね。


322 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:45:19.42 ID:p1R+9PcY0
>>310 についての Q&A です。 part 1/4

・全国の電力会社を発電会社と送電会社に分離する
→発送分離、つまり自由化では欧米のケースでも原油と同様の
 投機マネーが入り必ずしも料金は下がらない。

様々なケースがあるので、勉強してくれ。

http://www.google.co.jp/#num=100&hl=ja&biw=706&bih=517&q=%E7%99%BA%E9%80%81%E9%9B%BB%E5%88%86%E9%9B%A2+%E6%96%99%E9%87%91+%E6%B5%B7%E5%A4%96&aq=&aqi=&aql=&oq=%E7%99%BA%E9%80%81%E9%9B%BB%E5%88%86%E9%9B%A2+%E6%96%99%E9%87%91+%E6%B5%B7%E5%A4%96

結果として、日本の電力料金は主な先進国の倍程度になっている。
一般的には、発送電分離のメリットは、発電会社の競争により料金が下がること。
発送電一体のメリットは、安定した電力供給ができ停電が少ない … アレ?

323 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:45:25.91 ID:wKururUQO
下請け法違反

324 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:46:19.08 ID:aO+C4Xna0
>>250-251>>255>>258
煽りだよ。反応しない方がいいよ。
ペーペーはおろか管理職でも知らないよw
自分の経験から申し上げると取引開始する際、信用調査をした上でを契約書を交す。
与信限度額、現金、約手の決済条件、さらに限度額内の現金約手の割合、手形のサイト。
支払期日、その他付随約定などなど。
でも、こんなのは監査役、経理の管轄だよ。せいぜい資材・購買の部長クラス。営業でも中間管理職レベルでは詳しくない。
だって商品知識と売上向上が職責だもん。人事、総務などのホワイトカラー。メーカーなら技術、現業が知るわけ無いし知る必要も無い。

325 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:46:29.29 ID:wSJ7hGlZ0
東電の経営陣の給料使えばいいじゃん
50%カットでまだ50%あるだろうが

326 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:47:20.57 ID:6YJftq+F0
>>312
禿げにやらせたら電力が届かない所が出来るから嫌だ

327 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:48:31.48 ID:pB5nUEPrO
協力会社

つまり下請け
じゃろ(藁 言い替えるな糞マスゴミ。
俺も下請け叩いた事は何度でも有るし、悪いと思った事も無いが
仕事させた後の値切り、期限伸ばしは、した事無いぞ。それだけはやっちゃいかんだろ

328 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:48:59.86 ID:bXuOjX7BO
>>323
だよねえ

329 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:49:04.40 ID:p1R+9PcY0
>>310 についての Q&A です。 part 2/4

・発電会社を発電方式で再編する
→補助金なしでコスト回収がしにくい水力や風力は敬遠され、自然エネルギーは逆に衰退する。

エネルギー政策や環境政策に基づく補助金や課税による調整は必要。
ただ、今のように電力会社の都合で発電方式を決められる不透明さはなくなる。
また、発電設備ではなく電力料金に補助金を使えば、
自然エネルギーの発電効率を高めるほど多くの補助金をもらえることになり、
技術革新のインセンティブになる。

330 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:49:11.03 ID:G3j7XCdaO
>>324
ぼくは頭を使わない最末端の売り子です。

まで読んだ。

331 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:51:07.67 ID:RIeZgCZS0
社員の給料やボーナス払う前に、しっかり払う金は払えよ

金が無い振りしたいなら、下請けなんか使わずに社員を現場作業にあたらせろよ
1事業所当り男女問わず10%の人員を福島の現場作業に当らせて
ひと月交代でローテーション組めば、単純に5,000人規模で作業できるだろ
瓦礫の作業でも防波堤の建設でも発電機の撤去でもポンプの新設でも水漏れ対策でもなんでもさせろよ

もたもたやってるんじゃねえよ!

332 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:51:30.11 ID:5JQ88T2k0
全くひでー話だな


333 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:51:57.94 ID:K1oqMejd0
>>324
こんなレベルが社員なら。
元東電ってのは絶対雇えないな。
ゴミ以下じゃん。使い物にならない。

334 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:52:04.38 ID:r1nr5tDM0
>>323

代理店が資本金1000万円以下だとそれは成立するんだろうけど、
どうもそうじゃないっぽいなあ。。。。

335 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:52:15.19 ID:p1R+9PcY0
>>310 についての Q&A です。 part 3/4

・賠償は原子力発電会社と旧東電送電会社で負担する
・原子力発電会社と旧東電送電会社の利益から国に返済
→発送分離しながら発電会社の負担を送電会社に負担させる矛盾
 性質上、利益を生みにくい送電会社は経営悪化を起こし、設備投資されず停電の危険性がでる。

これも様々なケースがある。
失敗の代表的な例はカリフォルニア大停電だが、失敗例もその対策も先進国にはたくさんあるので、
幸か不幸か後進国となってしまった日本としては、制度設計や運用ノウハウを学びながら導入することができる。
送電会社に負担させる点については、発送分離前の事故の責任なので、いったん発送分離前の東電を破綻処理したあと、
再編して原子力発電会社と旧東電送電会社を一時国有化し、不足する賠償負担を移すということ。
結果として、東電の原子力以外の発電部門が負担から外れ、東電以外の電力会社の原子力発電部門に負担が移ることになる。
基本的な考え方を書いてあるもので、必ずしもそのまま順番どおりに実務を実行するというわけではないので、ご理解下さい。

336 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:52:37.13 ID:jj9xb1pK0
民主党は原発の国際セールスマンになったときに、何かと引き換えに魂を
売ったのですね。

337 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:52:44.02 ID:wPFC0mMF0
もうゴルゴ13雇うわw

338 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:52:49.47 ID:EflYEM9p0
>>15
東電が潰れればどうなるか?ってのを世間に見せつけて脅してるんだろ?
対策を国に投げさせる世論作りがしたいってのが有る。

339 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:53:10.01 ID:m4qfa2Bh0
>>316
結局さ、「現場」ってもんに対しての意識がものすごく欠如してんだよな。

たしかにこんだけデカくなった企業なんだから、いろんな方向性に物事進めたりしなきゃなんないのはわかる。
が、いちばん肝心要の「現場」を意識しなくなった途端、どこかアサッテの方向に暴走しちまう。
本社連中の作業服が無能内閣の防災服同様になんとも浮いて見えるのは、そういう姿勢が透けてるからなのかもな。

こういうときだからこそ「現場」が困らないように篤く手当てしてやるべきで。

340 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:53:54.27 ID:nqQR2JWh0
東電に限らず日本では、
両親ともに自殺されて、
ヤクザになりかねない子供とか多いからな。

東電は幸せモノだよ。

341 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:54:26.38 ID:bGZOxTo0O
>>337
よんだか?ニヤッ

342 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:55:06.79 ID:p1R+9PcY0
>>310 についての Q&A です。 part 4/4

・債務超過になるだろうから一時国有化
→一時国有化は税金負担の意味では?

これで税金負担も料金値上げもなし。コストを無視した
原発建設もできなくなる。
→全体的に論理破綻してる。

あとで戻ってくるから税金負担なしということだが、一時的に公的な資金が入るという意味では、そのとおり。

根本的な問題は、発電と送電を一体にしているために、送配電網の実質的な独占で発電事業の競争が妨げられていること。
これがそのままである限り、原発がコストに見合わなくても利権のために建設が続いてしまうし、
新規参入しやすい自然エネルギーの技術開発も進まない。
この構造を維持することが、現在の電力会社の経営上の最優先事項になっていて、
安全対策のコストはカットしても、天下りを受け入れ、政治家の子弟を採用し、
大量の広告料でマスコミを黙らせる動機になっている。

343 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:55:26.03 ID:DZyFdRCni
支払い保留にしても社員にボーナスは支給か

基地外企業だな

344 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:56:14.75 ID:28jMllxQO
今の段階でこれじゃ将来原発作業員が健康被害訴えてもシカトされて路上に捨てられるのは確実だな(-人-)

345 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:56:16.87 ID:f1tLPFf/0
強制執行して回収すればいじゃん。

346 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:57:35.63 ID:RgjSh/PkO
夏ボーナスまでは意地でも溜め込むッ!

347 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:57:41.75 ID:ufgq6gS9O
祭りと聴いてきました

東電管内は電気使用料を支払い拒否してくだい

348 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:57:49.99 ID:MlrnQax70
まぁ、何にせよ東電は潰れんだろ。この位じゃ。
ただ、非常に気分は悪いよな。
電気は知らんけど、商売って結構、心情で左右されたりするんだよな。


まっ、ならべく最低限の電気使用量で節電して、抗議にかえさせてもらおう。

349 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:57:52.99 ID:23+Vwep90
東電社員から言わせれば
「うるせーうるせー、俺達は原発の作業なんかしてねえから実感ねえよw」
「てめーらは黙って、税金を俺達の給料の為に払えばいいんだよw」
「まあ、黙っててもお前らの税金はきっちり入るから、俺達がしっかり使ってやるから安心しろw」
「所詮お前らは、国の為に死ぬまでこき使われる家畜w」
「原発の放射能なんか知らねーよw 福島の奴等は運が悪かったと思えw」
「おい、福島!、金を今まで貰ってたのは放射能が出ても文句言うなっていう意味の金なんだよw」
てところか。
悪魔企業東電でしたとさ。

350 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:58:04.51 ID:i7n5fsxD0
>>339

企画部だの資材部だの、事務屋が歴代社長って時点で
東電の体質が分かるってもんだろうな。

関電やその他殆どの電力会社は技術屋が社長をやっている。


351 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:58:39.19 ID:oU+h1SPR0
あんまり無茶やるとほんとに暴動起こりそうだな

352 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:58:44.41 ID:jz7F+NMHO
一体なんなんだよこの会社
スレタイ読み間違えたかと自分の目を疑ったわ

353 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:58:45.91 ID:H6plsCOl0
>>337
いや公安9課の出番だ

354 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:58:58.84 ID:qW3ohoky0
作業進まなくなるじゃん、自分で工程遅らせるとかクズ過ぎる、収束させるつもりがないのか

355 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:59:03.15 ID:CmmtvEqd0
左翼ジャーナリスト日隅は今すぐ首をくくれ!!

東電福島第一原発 現場の最高責任者の 吉田昌郎 所長 緊急メッセージ!!
http://digi-6.com/archives/51727001.html
▼<今、最大の問題は何か?>所長:「5・6号機です」
 5・6号機の土壌には地下水が湧き出ていて、1日に1メートル水位が上がっている。
 普段は海に捨てているが、事故後、廃棄物処理法どうのこうので政府が許可しない。
 放っておくと、現在安定していても水位が上がればどうなるか分からない。
 現場の最高責任者が流してもいいと言っているのだから、なぜそれを信じないのか?

この原因は東電の会見で日隅がドヤ顔で行ったこれ
http://www.nicovideo.jp/watch/sm14068211
このせいで水が流せなくなってこのままでは5,6号炉は転覆して今までの努力がすべて無駄になる!!



356 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:59:29.29 ID:4Fe1q3mY0
下請けが逆らうんじゃねえよ死ね

357 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 22:59:50.66 ID:FYNb/RcK0
さすが環境テロリスト東京電力
契約なんて関係ないか

358 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:00:09.81 ID:aO+C4Xna0
補足するとその契約書ってのも担当役員に聞いた話だからな。
会社によるだろうが、まず一般社員には見せない。重要機密だもん。
ここは焦げ付き情報出てるから今回の取引どうします?現金にしときます?
ここは伸びそうだから限度額上げて貰えませんかと稟議出す。こんな程度。
判断下すのはもちろん監査役なり経理担当役員。直属上司を通して下達だよ。
ID:G3j7XCdaOは東電の部長クラスか役員だったりしてな。
経理

359 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:00:20.77 ID:HCgzjV9k0
>>356
下請けいないと仕事にならないクセに。

360 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:00:21.60 ID:qepnr3t+O
え?
社員にボーナス払うんだよね…?

361 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:00:21.94 ID:ngtYSHXW0
あれ?東電さん一般家庭には電気のメーター壊れても払えとか言ってなかったっけ?w
なんだよこれw

362 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:00:33.46 ID:peIu7lVL0
だから現場はもう全員違法で自ら一斉に引き上げればいいんだよ。
いやおう無くTEPCOがするしかなくなる。
こんな脅迫もどきで上から目線で仕切るってのがコイツラの態度として
絶対許せないわ。
上場企業がこんなキチガイな売国奴やってるから日本の雇用っていつまで
たっても改善しないし、しようとしない。完全に黙殺してるんだろうな。
もうTEPCOはぶっ潰して再度自由競争を法制化しろよ。

363 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:00:35.93 ID:IWUfis3eO
東電はマジキチ

364 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:01:01.15 ID:JEIy5P+DO
電気料金は振り込みじゃなく東電の社員に集金にきてほしいわ

365 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:02:33.62 ID:iAZaezin0
これ、もう国営化しないとダメだろ。
おそらくもう回らなくなってる

366 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:02:51.87 ID:G7W1t66p0
>>364
昔は電気もガスも水道も、集金に来てたよ。
だから口座振替にすると手間賃の分だけと安くなった(50円かな)

367 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:03:06.49 ID:BNgs0csB0
>>342
リチウム電池+太陽電池etcの自然エネルギー発電は経産省を動かす可能性がある

・世界経済におけるデファクトを狙う
・固定価格買取制度を利用しての地方への資金移譲
・家屋インフラ整備会社の隆盛

単純に考えてもこの3つの利点は大きいので
技術革新によっては一気に電力事情が変わる可能性がある

おそらく停電の問題が出てくるだろうけど
電力会社が逐電システムや既存発電網を敷く事で安定供給を担保する形になる

電力会社は縮小するだろうけど社会インフラとして残れるから
社員の待遇や社会的重要度が低下するけど完全には反対出来ないだろうな

368 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:03:06.78 ID:QbNFNZLv0
これって不渡り?

369 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:04:28.26 ID:uhxr5g/q0
すげえなあこの会社。

外道すぎる・・・

370 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:04:31.45 ID:0h5uKrxB0
     )、._人_人__,.イ.、._人_人_人
   <´ お 金 払 っ て !   >
    ⌒ v'⌒ヽr -、_  ,r v'⌒ヽr ' ⌒
// // ///:: <   _,ノ`' 、ヽ、_ ノ  ;;;ヽ  //
///// /::::   (y○')`ヽ) ( ´(y○')    ;;|  /
// //,|:::     ( ( /    ヽ) )+     ;| /
/ // |:::     +  ) )|~ ̄ ̄~.|( (       ;;;|// ////
/// :|::       ( (||||! i: |||! !| |) )      ;;;|// ///
////|::::    +   U | |||| !! !!||| :U   ;;; ;;;| ///
////|:::::       | |!!||l ll|| !! !!| |    ;;;;;;| ////
// / ヽ:::::       | ! || | ||!!|    ;;;;;;/// //
// // ゝ:::::::: :   | `ー----−' |__////

371 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:05:01.39 ID:iYcrMKV4O
この調子なら被災者が役員幹部宅襲撃とか時間の問題だろ


372 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:05:24.82 ID:sB//4fwL0
電気代は徴収して社員の給料とかボーナスは出せるけど
下請けには払いませんとかひでぇwwwww

373 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:06:12.93 ID:QbNFNZLv0
代金支払い拒否された企業が、集団で東電の破産申請をすればいいのでは

374 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:06:41.72 ID:9D8K8DFp0
メガバンから2兆円貰ったばかりだろ。もうないのかよ!w

375 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:07:59.06 ID:m4qfa2Bh0
>>350
オレんとこの(かつて白洲次郎が会長だった)もたぶんそうなんだろうけど、まだ「現場」に対する姿勢はそれほどひどくないようだ。
豪雪地帯が数限りなくあるとこだから、そのへんは言わずもがなってやつなんだろうな。


376 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:08:02.03 ID:xVjTHtV30
これが時給50万とかの真相なのか?
募集させといて東電がそんな金払えないって言ってるから現場ただ働きだよって?

377 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:08:02.82 ID:HCgzjV9k0
>>373
首吊る位なら訴えた方がよいよ。

と関係会社さんにアドバイス加えます。

378 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:09:09.28 ID:Rx7ta/n30
作業10年持たないな。ツマラネェ意地張ってないで会社放棄した方が誠実だぞ?

379 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:11:22.20 ID:CLRtr9mD0
社員にボーナス出す金あってもこっちに出す金はねーってか?www

380 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:14:26.60 ID:aO+C4Xna0
>>330
ありがとう。最高の褒め言葉だわ
>無職ニートや学生
これ最高!自らクズ宣言。お高く止まって上から目線でご高説。こういう奴から貶されるのは嬉しいね
おたくの会社(あるのかどうか知らんけど)では従業員は経営者と同じ感覚をもて!
社員はゼネラリストだれ!こんな感じなの?
素晴らしいですな。いまどき流行らないと思うけどね。



381 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:14:36.85 ID:JEIy5P+DO
まあさすがに原発の復旧作業員は支払われるだろうな

382 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:15:11.37 ID:fJIPjLVP0

(人類の歴史として語り継がれるべき事実)

【 利用基準(年間20ミリシーベルト)の責任者一覧 】
 原子力災害対策本部本部長:菅直人(最高責任者)
 原子力安全委員会委員長:斑目春樹(実質的な判断の最高責任者)
 文部科学大臣:高木義明(当該通知に関する最高責任者)
 文部科学省生涯学習政策局長:板東久美子(当該通知に関する責任者)
 文部科学省初等中等教育局長:山中伸一(当該通知に関する責任者)
 文部科学省科学技術・学術政策局長:合田隆史(当該通知に関する責任者)
 文部科学省スポーツ・青少年局長:布村幸彦(当該通知に関する責任者)


※後で大問題になるから、このリストはみんなで共有しよう。全世界に拡散しよう。


383 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:16:07.71 ID:u126h6I+0
人を怒らせるモデルケースのような会社だな、東電w

384 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:18:14.04 ID:yrTouZ000
東電じゃなくて、下請けに直接電気代を払いたい

385 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:22:02.52 ID:0LM1dZzbO
酷い会社だな、東京電力は。



386 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:24:09.51 ID:qepnr3t+O
50%カットは厳しいだとw

387 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:24:22.75 ID:fAvGcauzO
役員と社員全員で原発の中見に行け。
被爆して死ねばいいと思う。

388 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:25:12.80 ID:aO+C4Xna0
ID:G3j7XCdaO 様
基本給は就業規則の改定では?法なの?
あんたにもっとご教授願いたいからバンバンレスたのんますよ

389 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:26:13.18 ID:HCgzjV9k0

>>380
>社員はゼネラリストだれ!こんな感じなの?

マジレスしとく。
中小のデスク(技術・開発含む)なら当然要求される。
大企業でもマネージャークラスなら当然求められる。一般には求められないが、これが所謂、大企業病というものを生み出す。





390 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:27:47.81 ID:Ij2DBV9di
さすがコストカッターが社長やってる会社らしいな
こういうのだけは結論早いんだな

391 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:28:22.04 ID:g4yMILUm0
賠償のために下請けの選別が始まるのは想定内だろw
連鎖倒産がはじまるお

392 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:28:35.83 ID:/0g5mQgMO
潰せ!!

393 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:28:39.19 ID:8acEbeqf0
毎年5000億円の補助金は?それ使えば?

394 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:29:02.53 ID:HwSoL+OYP
リチウム電池って、質の悪いボタン電池が爆発して
ノートPCに穴があいたあれか。
エアコン3時間分のリチウムが爆発したら
どれくらいふっとぶの。1フロア?

395 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:29:16.09 ID:5uPm4duV0
これって、今も危険な作業をしている原発作業員の所属する会社に給金払わない。
っていう宣言だよな。

東電は、本社社員以外は奴隷扱いなのか?
公共インフラ独占を盾に、国民へ経済弾圧しているのと同じだぜ。

人権問題として米や仏に通報したら、日本はカダフィのリビア並の経済制裁を
課せられても文句は言えない。

396 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:29:39.39 ID:VoClWMhyO



かつては一応“エリート”だったろうに、あまりに強欲・非道を通した為に


今は全国民による“ブチ切れゲリラの標的”になってしまった東電社員・・・・


おごれる者は久しからずか・・・・・


















397 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:30:24.60 ID:cmBTOfcn0
ボーナスあげてる場合かよw
いよいよ資金繰りがせっぱ詰まってきた感があるな

398 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:31:01.36 ID:r6E/3CI60
>>394
全然違います。

399 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:31:18.92 ID:TlMQUZYxO
偽装倒産狙い?

400 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:31:33.72 ID:5niLX0010
菅が怒鳴らなければ、原発見捨てて逃げ出そうとしたんだぜ。もし菅以外なら
東電の逃亡許して今頃日本全土が汚染されて、日本脱出か死しかなかったところだ。
こいつらには社員以外は、虫けらなんだ

401 : 忍法帖【Lv=5,xxxP】 :2011/04/30(土) 23:32:43.95 ID:YZ/bo3Wj0
もう、許せん!!

402 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:33:02.67 ID:Tq62rGKnO
人を怒らせる天才だなこいつら

403 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:33:26.70 ID:JiN9qcAP0
1クリックして被災地に1円募金しよう

実施中のクリック募金
ユナイテッドピープル基金の 東北関東大震災支援 をクリック
1日1回まで可能

http://clickbokin.ekokoro.jp/

404 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:34:22.19 ID:6H+XSIWl0
東電は人間じゃないが、

もし泣き寝入りするなら 下請けも人間じゃない。軽蔑する。

405 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:35:29.32 ID:/MRQJZgIO
>>400そうとも。

406 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:37:23.62 ID:4FTBt1rr0
下請けを人質にとって恫喝してるな。

「東電の経営を危うくすると、日本経済が破綻しますよ」

って警告のつもりか。

407 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:37:53.31 ID:cWhydkKC0





東電社員は人を怒らせる天才






408 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:38:28.46 ID:5niLX0010
東電社員を全員逮捕して福島に送り込め、逃亡したら射殺すればいい。

409 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:38:51.86 ID:HCgzjV9k0
>>399
当然。6月で社長退任ていう話が出てる辺りからして怪しい。ボーナス貰って退職金貰って後はいかに裏金を貯めるかを考えてるんじゃないの?それまでは国営化は認めません。

410 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:39:09.47 ID:vbP7FPMl0
役員報酬やボーナス払う金はあるのに下請けに払う金はないって
本当に長い独占で心の底まで勘違いが蔓延してるなぁ

東電潰して電力自由化しないとどうしようもないぞこれ
絶対にまた事故起こす

411 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:40:12.02 ID:scdms0peO
下請け犬死だなw











412 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:41:21.20 ID:i+CghuOr0
東電の自称エリートと893とどこが違うのか教えてほしい。

413 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:41:50.74 ID:gjMoD/+x0
もう爆弾を投げ込まれても驚かないわ
いやむしろ投げ込まれろ

414 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:43:10.62 ID:l1w0Ebov0
東電って今までに1個でもまともなことしたのか?

415 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:45:53.96 ID:5M5+Pc+q0
362 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:00:33.46 ID:peIu7lVL0
だから現場はもう全員違法で自ら一斉に引き上げればいいんだよ。
いやおう無くTEPCOがするしかなくなる。

そうしたら東電はあぶなくて出来ましぇーん
勝手にメルトダウンしちゃいま^^すとかいいそうじゃん。
経営陣も役員報酬も4000万も平均貰ってて50%平均ごときで
お茶濁そうとしてる。本来だったら無償でも文句言えないのにな。

416 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:50:39.05 ID:5M5+Pc+q0



417 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:51:39.64 ID:Du0EI1I60
>>408
社員の家族も原発に送るべきだよ

418 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:52:54.55 ID:oKG789Ti0
これが下請けに「死ね」って言った東電ならではの対応だな、俺達がお前らに言いたいよ

419 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:53:35.66 ID:uGk7W/Oa0
金払って欲しけりゃもっと作業員用意しろよ
っていう脅しか?

420 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:53:55.94 ID:MBZv1ezgO
早く基地害東電潰せよ!

421 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:56:51.35 ID:rNCKGtfrO
東電は社員に今年もボーナス出すが、協力会社には払いません♪

東電は原発作業しませんが、協力会社には限界を越えて作業させます♪

東電 素晴らしい会社

422 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:57:34.74 ID:5M5+Pc+q0
12 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 21:10:03.65 ID:54GzdLLS0
マジな話し、週明けにでも会社更生法なり、民事再生法を裁判所に
申請したほうがいい

債権者は破産申請できるからな、早く申請した方が
国有化や経営陣の総退陣、被災者への補償もかえって
迅速に進むよ、どうせ税金投入せなきゃならん。
問題の先送りしてもしょうがない。東電は将来の補償費用考えれば
事実上の債務超過だからな。
嫌がってるのは国の税金投入による延命を望む経営陣&社員と金貸してる
銀行とグループ企業だけ。



423 :名無しさん@十一周年:2011/04/30(土) 23:59:35.47 ID:2hhEvcDX0
これは、公正取引委員会に訴えるべき話

424 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:02:11.15 ID:eD1m4g860
さすがに、債務不履行はまずいだろ。
その前に、給料7割カットすればいいだろうに。

425 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:08:05.22 ID:RZRLnS/I0
>>1
東電からの入金がないってのは代理店の都合であって
代理店は東電からの入金関係なく業者に払うのが筋なんじゃないのか?

426 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:10:13.44 ID:hT8TDJba0
東電正社員を皆殺しにして血を入れ換えないとだめだ。
現場の実務は下請け・孫請けのたたき上げのほうが精通しているだろうから、そこに任せろ。


427 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:11:01.10 ID:IxBf/Sp80
>>425
代理店に入金がないのは東電の都合であるが。

428 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:11:45.09 ID:MQJxlrPZ0
>>424
給料7割カットじゃ追いつく状況でないな。
ストックは福島被災者の補償金感がえると
債務超過状態だが、フロー面では確実に入ってくる
電力事業がある。
経営陣からすれば、もともと自己資本が少なくて
借入金の多い会社だから、銀行には更なる借入金の追加
国には税金投入、電力契約者には電気料金のUPを
飲まなければ、別に潰れても構いませんし、原発処理も
もうやりませんとプレッシャーかけてるというか
開き直ってるよな。
早く国有化して国で全部やるしかないよ。
その場合は経営陣の総退陣&私財没収&一旦社員全員解雇&
OBの企業年金全部カットしかないだろうな。

429 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:12:22.80 ID:feLeKBZd0
なぜ代理店なり下請けなりに払わないのに、社員に出す40万のボーナスは有るんだ?

430 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:12:59.01 ID:xJDfM1gM0



でも、ボーナス代はちゃんと残してあります^^





431 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:14:16.85 ID:h3sD6a7t0
使い捨て派遣の時給1万円も10年くらい払わなかったりしてなw

432 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:15:10.55 ID:Z1QeQ9RUO
とりあえずまず東電正社員のポーナスを一円でも出したら承知しない

433 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:26:04.45 ID:bwSM5FuS0
東電はボーナスなし、給与減給は当然。
保安院や安全委員会などの役員も、取り逃がしてはならない。
彼らを厳罰に処したら、問題のある政治家も浮かび上がってくる。

434 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:31:29.54 ID:IxBf/Sp80



東電の屑役員どもと屑正社員ども及びその家族らはマジ殺されるべき。
ナスゼロ、給与85%減くらいが当たり前。私財や年金も差し押さえられるべき。
自主返納の声も上がらず、原発現場でも直接作業せず、作業丸投げ相手に支払い保留とか。
マジで死なされとけよ、無能なフリーライダー丸出しの東京電力正社員様たちは。



435 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:36:16.34 ID:F3v7rYAq0
普通に違法な感じがするが
取ってつけたような理屈こねて凌ぐんだろ?どうせ

法治国家ならではの恥部丸出し

436 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:38:29.90 ID:R5GzrBwj0
東電狩りまだー?

437 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:40:09.83 ID:MQJxlrPZ0
利権に群がる政治家、役人、地元経済と三位一体で招いた
災禍としか言いようがない。JALと構図は一緒だな。
首都のリスク回避のもと需要が一番多いのに遠く離れた福島に
作らせた東京都民も責任の一旦はある。
今でも国際的に電気料金は高いらしいが、電力の自由化、発電方法の多様化
で電気料金が上がるのか下がるのかわからんが、人災なのは間違いない。
とにかくこの会社は潰すしかない。



438 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:40:51.73 ID:GE5n2i7f0
ENORA TEPCO GAYってどうだ?汚染殺人集団にピッタリだろ

439 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:42:18.47 ID:qVuIUAQ50
何このあてつけ
みんなもう現場から引き揚げればいいんだよ
東電だけでなんとかしろや
やっぱ東電だめだわ
計画停電で電気人質に取ってみたり
ほんとここまで姑息な会社ってあるのかよ

440 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:42:49.19 ID:B522LwqxO
潰すしかないね
根本から腐ってる
もう国の管理下に置かれなさい

441 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:43:05.25 ID:M1gJPzMrO
これはいたずらとか差別ではなく
殺されても仕方が無いレベル

東電ひど過ぎ
自殺者が出ても隠蔽するだろうね
国と東電によって

442 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:43:09.33 ID:j5QPocpp0
給料は2割カット予定だが、支払いは全額カットということか?。



443 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:45:59.63 ID:0n2+opz0O
社員のボーナスが1ヶ月に決まったと数日前のニュースで見たが。
組合との交渉の結果だそうで。
へー…出すんだ…みたいな。


444 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:47:08.74 ID:zdCvVHfP0
テロ組織東電・保安員・マスゴミ・利権政治屋・経団連

保安員・東電社員・マスゴミ・利権政治屋・経団連を人間扱いする必要は無い

テロリストである東電社員・保安員・マスゴミ・利権政治屋・経団連が社会から排除されても自業自得

社会の安全のためにテロリストを社会から排除するのが正しい道


445 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:47:22.95 ID:MQJxlrPZ0
理系で無いので、この後の原発処理の進展や現況がどの程度のものか
わからないが、会計的にみればこの会社は「お前の会社はもう死んでいる」
状態なのは間違いない。
倒産や原発処理を人質に開き直り、恫喝ってもう完全
北朝鮮と一緒だな。
国が面倒みるしかないんだから、
早くこの会社潰して、国が原発処理と福島県民に補償するしかないよ。

446 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:47:40.17 ID:tNNBRm1y0
>>428
国有化したら従業員の待遇は引き継がれるから
僅かな賃下げするのがやっとでそれ以外には手をつけられないぞ。

労働組合は存続するのだから。

447 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:47:43.14 ID:eC+pOL1H0
セシウム吹いた
これは酷いね

448 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:47:57.51 ID:58Qmetzh0
被爆させて代金踏み倒すとか
どんだけ鬼畜だよ

449 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:47:59.70 ID:0EC7zz940
でも役員報酬は出します(キリッ

450 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:50:33.34 ID:BmnIAlDB0
夕張市ですらボーナスが出るのに、東電が出して何が悪いんですか?
夕張市ですらボーナスが出るのに、東電が出して何が悪いんですか?
夕張市ですらボーナスが出るのに、東電が出して何が悪いんですか?
夕張市ですらボーナスが出るのに、東電が出して何が悪いんですか?
夕張市ですらボーナスが出るのに、東電が出して何が悪いんですか?

451 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:54:02.48 ID:MhbifDPzP
嫌がらせ?

452 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:54:07.61 ID:IxBf/Sp80
>>450
東電より夕張市のほうが悪い設定を勝手に前提化してんな、カスが。
どう考えても東電の人類史上最大級犯罪のほうが悪で確定なんだが。

453 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:54:37.46 ID:J19unLsg0
国か893が肩代わりして、取り立てることは出来ないのかな。



454 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:54:48.76 ID:0EC7zz940
>>441
ぶっちゃけ東電社員を殺したいほど恨んでいる人間は今の日本に無数にいるだろうし
今後も増える一方だろうね

社員は用心しているみたいだが家族、特に子供なんかどうだろうねえ

455 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:55:27.01 ID:Qb9Phv7u0
原発と下請を人質にして東電は何がしたいんだ?
世論が味方するとでも思ってるのかこれ

もう解体しちまえよこんな屑会社

456 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:55:31.41 ID:I0quEtpP0
どこまで腐ってるんだこの企業は・・・・マジではらわたが煮えくり返るわ!!!( ゚д゚)、ペッ

457 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:57:13.32 ID:kGtHZGRT0
東電って、ボーナスは4月に出るのか?

458 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:59:02.69 ID:MQJxlrPZ0
>>446
国有化にも色々あるよ。
会社更生法で国が大部分の株を所有するとか
そうなれば社員は一旦解雇だから、労働組合も解体
経営状況考えた給与水準にせざる得ない。

もう事実上の債務超過で頼みは毎月確実に入ってくる
電気料金のフローと国が税金投入してくうれてこのまま
会社は存続酢rんでないかっていう期待だけで株価が維持されてるだけで
本来なら株価一円でもおかしく無い状態だから。



459 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:59:12.93 ID:Fc7JJ1mo0
給料2割カットぐらい1日1〜2時間残業したフリしたら
元の金額ですよ。残業代は法で認められた権利ですから。
愚民ども、ざまぁ♪

460 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 00:59:33.94 ID:CWJ1slnZ0
普段は元気なコテハンさんや

自民党員さんがほとんど寄り付かない不思議なスレの一つ

反日ブサヨが大嫌いなネトウヨの自分も不思議に思ってます^^;

【原発問題】外部電源の喪失は大津波によらない? 東電の資料から共産党吉井氏が追及★4
ttp://raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1304166590/

これも。

461 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:00:43.85 ID:x6E5x1BT0
債務不履行で社員にボーナス出すって、東電やる事がエグイなwww

462 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:00:47.06 ID:IxBf/Sp80
てか、この糞犯罪組織の分際で
生意気に電気料金上げるとか舐めてんのか。
被曝させて母乳から放射性物質出させるレベルの犯罪やっときながら。

463 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:01:23.68 ID:RbRTLXJm0
>>450
夕張市は、他人に迷惑かけてませんからw
はい、完全論破。

464 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:01:54.65 ID:YS2+bJJvO
今まで協力会社が請け負っていた仕事は東電の社員がやんの?
出来んの?無能どもに

465 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:01:56.64 ID:tNNBRm1y0
>>458
JALは会社更生法を適用されたが労働組合はしっかりと残って
各主待遇は引き継がれて、既に会社に圧力かけてるが?

それでなくても電機労連の力は強大だから、待遇の存続を飲まざるを得ないだろ。

466 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:03:53.08 ID:Zj4g/nuE0
でも社員のボーナスは出します!

467 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:04:29.54 ID:nIqLjOGz0

どんなに迷惑かけようが騒がれようが
先月も今月も来月もしっかり給料は支払い、支払われます。舐めてるわな



468 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:04:37.27 ID:FY+84G9R0
>>418
あの「死ね」発言話、どうもマジだったようだな。

469 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:05:26.89 ID:MQJxlrPZ0
福島への補償はあくまで金銭問題だから、
もう死んでる状態の東電がどう動こうとあんまり関係ない。
国が税で補填するかしないだけで、東電に支払い能力なんて
無いからな。
問題は原発処理の方、ただ実際現場の人間は大多数東電以外の人間だから
国が直接指揮取って報酬も国が直接払ってやればいいだけ。
まー今の政権にそれをやる気と能力が無いっていうのが問題なんだが。

470 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:05:42.11 ID:kGtHZGRT0
7月のボーナス支払いまでに破綻しているかもしれんぞ。
政府保証がないと、今月危ないのじゃないか?

471 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:06:06.22 ID:kzgGTRb80
ボーナスはプルサーマルで現物支給

472 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:06:38.62 ID:WoRif9vm0
必要なのは東電の施設とそれを実質的に管理運営している協力会社であって、
東電の社員や役員ではない。
東電社員の給料を確保するために協力会社への代金支払いを渋ったりしたら、
原発の安全運用なんてますますできなくなるじゃないか。危険すぎる。

東電社員や役員を国の責任で保護する必要などまったくないが、
原発の安全に大きく関わっている協力会社のほうはしっかり保護して欲しい。


473 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:07:54.04 ID:eCRM9e3S0
協力企業へ支払いはしないが、役員報酬と社員のボーナスは出すって?

474 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:08:27.18 ID:0JwSkWOA0

んーやっぱり東電解体して新しい企業を作るか、暫定的に東北電力か中部電力に
事業引きついでもらったら?
東電はダメでしょ

475 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:09:06.24 ID:pzHDwa/20
おいおい、検収だけ残ってる案件はただちに支払ってやれよ。
お前らの給料からな!

476 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:09:54.55 ID:qnCOs5cw0

もう一部の陰湿な意見じゃないんだよ。

マスコミが報道しないだけ。

世間一般、東京電力は日本国土、放射能汚染の

原因会社なんだから、腹くくれ。

でも、関係無いけど震災でなぜみずほ銀行だけ、システムエラーに

なるんだろうか?なんか、うさんくさい。

477 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:09:58.59 ID:WV+4b8e+0
>>418
「死ね」って言ったのは大手電機メーカーだったはず
東電もろとも潰れてしまえばいいと思う

478 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:09:59.87 ID:3yGDkODn0
納入業者などに代金は支払わないけど
社員のボーナスは確保してあるし、月給も5%しか下げないからね!

479 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:10:19.01 ID:+pH7o9xP0
オール電化の営業なんかもいらないんだから原発に送り込め。
カメラを持って突っ込ませればロボットが行けないようなところまで行けるかも

480 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:10:21.26 ID:QNLJTtlB0
東京電力を利用したく無いから
中部電力が神奈川まで拡張して欲しい

481 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:10:34.35 ID:/s9HPuP80
すぐに2兆円も銀行が調達してくれたのになんという体たらく
改正下請法違反です。はい

482 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:10:40.56 ID:KmLrFVFK0
これは殺人的行為だな・・
社員200人くらいの下請けだったら即死
社員10人くらいの下請けだったらまだなんとかなるかも

483 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:10:55.38 ID:kGtHZGRT0
>>472
東電の設備、施設が金融機関に担保設定されると、破綻したら、営業停止で、首都圏の電力供給は
ストップだろうな。

484 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:11:03.88 ID:y2qfXX8V0
これが正しい情報として、東電は夏まで持つのか?

485 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:11:46.77 ID:pzHDwa/20
火力発電の燃料調達できるの?これで

486 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:12:02.10 ID:WDg+FPcP0
原発を人質にしたテロリスト。

特殊部隊の訓練の成果を見せてくれ!

仙谷!覚悟しろ。


487 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:12:06.87 ID:n3jbTvA80
金のことになると行動早くない?ww

488 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:12:22.87 ID:0JwSkWOA0
>>480

東京だけ省いて神奈川千葉埼玉茨木群馬で「関東電力」立ち上げてもいいな
火力、地熱、水力、風力、太陽光が主力か。

先は長いけど、脱原発は今からやるべき

489 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:13:15.58 ID:xP6yG70G0
事象東電社員のテロ発言じゃないけど
万が一東電がストを起こした場合、国は対処できるのかな

490 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:14:08.28 ID:1utwD5Pk0
東電を潰さない政府案では国民負担10兆円だが、潰せば0.9兆円で済むことが判明
http://hatsukari.2ch.net/test/read.cgi/news/1304168128/

491 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:14:09.78 ID:MQJxlrPZ0
まー東電だけの責任ではないしな。
原発進めて来たのは国策だし、日本以外の国でも
やってる国は多い、天災っていう側面もある。
ただ問題起こした張本人の東電と天下り団体が中心になって
処理に当たってるっていうほうが異常だよ。
この場の及んで政権がリーダーシップ取って
原発処理を収束させようとしないのがオカシイ。
菅政権の無策としか言いようが無い。


492 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:15:04.17 ID:J6+6TroP0
>>489
施設接収して、他の電力会社から社員派遣してもらうだけじゃね?
下請け・協力会社はそのまま使えるから問題ないだろ。

493 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:15:26.46 ID:nGNNqtnu0
何これ?
こんな酷い企業がなんで国策で生き延びさせられようとしてるの?

下請けへの料金は踏み倒し、被害者への補償は税金でとか
こいつら死刑にしても良いよ。

494 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:17:00.16 ID:mdl3MuVo0
>>1
これで東電幹部が狙われる相手がまた増えましたね、原発近郊住民、放射性物質被害者、下請け?納入業者、東電管内住民などなど敵だらけw


495 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:17:01.33 ID:bwSM5FuS0
いままでの会議の議事録で、一度でも危険軽視の言動を取った者は刑事罰に処すこと。
強制解雇と罰金と私財没収と刑務所行きを実施して徹底的に責任を取らせる。
東電は解体して電力事業の分離再編、民間参入の自由化を行なう。

496 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:18:06.45 ID:410ZI4uUO
責任論は裁判に任せるべきなんだろうな

497 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:20:17.77 ID:ps1DH1Dt0
金がないとアピールしたいのか
本当に詰まってるのか

498 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:22:39.46 ID:F8FF5AaW0
で、こいつらはボーナスが出ると

499 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:23:16.52 ID:MQJxlrPZ0
国が電気料金のUPを認めないで、税金補てんしないで
銀行が金貸さなければ東電は遅かれ早かれ自然死しかないんだが。
経済的混乱よりまず原発処理だよな。
東電や天下り団体に処理任せてれば、
10年経っても解決しないぞ。
とりあえず政治家が陣頭指揮取ればいいんだけど、
放射能浴びたくないから、逝く奴いないか。


500 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:24:13.87 ID:GE5n2i7f0
正社員給与と役員報酬と、クズ下請けへの支払いどっちが大事と思ってる!
エリート東電構成員の人生が最優先だろうが!!

501 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:26:00.75 ID:nGNNqtnu0
東電残して全社福島から撤退すれば良いのに。
って言うかそうして下さい。

502 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:26:21.38 ID:Z3w64sF30
頭狂電力にかかわるとロクなことにならないようだね。
早く消えてほしい。

503 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:27:06.93 ID:WOj7YRaZ0 ?2BP(0)

東電役員「私の年収は1850万円ですが、下請けの給料は払いません。」


〜東電の役員、カットされても年収は2000万円〜
http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1104/27/news006.html

504 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:27:10.84 ID:HtMUj5W30
東電本社入口前で街頭募金やったら確実に寄付してもらえるんじゃね?

505 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:27:33.85 ID:ps1DH1Dt0
物を受け取ったり
何かしてもらったりして
代金払わないのはまずいだろ
常識的に考えて

506 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:29:18.98 ID:IxBf/Sp80
>>500
脳内エリートの単なるボンクラ能なしピンハネ集団だろうが。
いまや悪意ある大犯罪までやらかしてるし。
マジで死ね。
>>504
それは実験でもいいからやってみてほしいね。

507 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:29:25.63 ID:q8XU9v010
こいつらを存続される理由はあるのか?www

508 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:29:38.53 ID:aNZ0BBwC0
東電社員には給与を支払うのかよ?
おまけにボーナスも出るって話じゃん。
この東京電力っていう会社は社会的なモラルが欠如してまんなあ。だから、こんな大災害を引き起こすんだよ。企業体質が最悪だ。こんなくだらない会社でよく働いていると感心しますよ。ほんと。(´・_・`)

509 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:30:29.71 ID:GE5n2i7f0
東電をいっぱい悪者にして、でもそんな人たちだって
電気を使うわけで、そんな事言うなら電気使うなー\(゜□゜)/

510 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:31:33.86 ID:Vv7p1+gZ0
自らの金の為なら早目早目の計算・行動。
避難する人達への謝罪・協力については遅め遅めの行動。
当たり前だ、企業から見れば命より金のほうが大事に決まってる。
福島に対する姿勢が遅いという事は算段中なんだよ、どうすれば少ない額でごまかせるかを考え中なんだ。
命なんかすぐに増やせばいいだろう、それよりも金!金だ!これが本音だろ。

511 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:32:01.78 ID:g2CgkSUZ0
しかし政府の東電への責任転嫁は2ちゃんネラーと同レベルだよな

東電の資金力には限度があるから、夏の電力需要への対応と原発の賠償をせよ!
なんて言ったところで出来るはずもい事し判りきっている。

それを「一義的に責任は東電」なんて言い切ったらいづれ何かが破綻して当然だろ。
ほんとバカ政府には危機管理って観点が無いんだよな。

512 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:32:47.91 ID:HGCF1L7c0
碌でも無い会社だな
電気代払わんぞ

513 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:32:52.11 ID:Iwi0K4lT0
盗電「電気の使用量測定してないけど電気代払え。」「工事はしてもらったけど金は払わない。」

まさに鬼畜。

514 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:33:16.58 ID:nGNNqtnu0
>>509
東電社員は煽りじゃ無くて本気でブログに書くから困るよな。
よほど、ネットでの叩きじゃ無くて、実弾が欲しいらしい。

515 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:33:26.12 ID:xP6yG70G0
昨晩の朝生見てる限り、増税と言う形になるか電気料金値上げとなるか
どちらにせよ国民負担は免れないという流れだった
最悪のパターンだと原発賠償費として電気料金値上げ+震災復興費として
消費税増税のダブルパンチだね

516 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:33:39.52 ID:EtPH/vsp0
下請けに発注しないで、自社社員にやらせればいいじゃん。

清水社長の「コスト感覚」に期待!

原発事故処理も是非低コストで!

おまけに電力料金も「値下げ」!

さ、社長の金言「チェンジ、チャレンジ」ですよ!

517 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:34:09.56 ID:ezgfXzGv0
歴代東電社長の出身学部を見ると、社長の椅子は法学部、経済学部と文系出身者が独占してきたことがわかる。
取締役会の構成は文系63%、理系37%と文系が優位で、工学部など理系出身役員は副社長止まりが「お決まり」だ。
『役員四季報』89年調査時点以来、理系トップが1人も見当たらないのは電力10社のなかでも東電だけ。

ttp://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20110420-00000000-toyo-bus_all

518 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:34:22.08 ID:wu1hple20
ほんっとチンカス以下だわこいつら・・
まず役員報酬全部&職員のボーナスカットしてからの話でしょ?
資産十数億の世界で4番目に大きな電力会社と聞きますし、自社の色んなもん売却して補償に回したら良いと思うけど??

事実電力の供給量も上方修正されてるし心底信用ならんわ・・
役員はじめ全員ろくな死に方せんわw




519 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:34:36.91 ID:rmHvGK4pO
社員にボーナス出す前に代金払えよ!
それが道徳ってもんだ!
わからないなら小学校からやり直して来いよ!

520 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:34:41.01 ID:TYT0yWyf0
信じられん。何かの間違いだろ。
鳥インフル事件の浅田農産はオーナーに首吊らせ、保険金で仕入れ代金やパートの給料払った。


521 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:34:43.22 ID:TyuiJIm7O
なんか東電さん完全に本性剥き出したな
なんとかして自分達の今までの給与ボーナスを守ろうと
なりふり構わなくなってるな

522 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:34:48.97 ID:RqBEzAEx0
めんどくさいけど地元の議員全員に電話ってやつしてみるかな


523 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:35:00.27 ID:sl9BuQAx0
>>1
倫理的にどうなの?って会社だな東電w

524 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:35:01.87 ID:ZVmwB1hTO
でもニュー速以外だと原発事故への危機感も東電への不信も
それほどでもないよね

525 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:35:18.41 ID:Iwi0K4lT0
>>504
ぜひともやってくれ。
動画も撮影配信してくれ。

526 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:35:35.26 ID:nUZB8aOi0
これ、そのうち本当に東電テロかなんかの標的にされるんじゃねーのw


527 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:35:35.52 ID:gzpbfbR2O
>>511
揚水発電で電力は足りるって言ってんだろ、ハゲ!

528 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:35:46.34 ID:O6j+LCD4O
>>1
これ代理店が極悪だろ

未検収だから支払い保留てのはあくまで東電と代理店との間の問題なのに、
代理店が東電から入金ないからと業者に金払わないってムチャクチャだろ


529 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:35:57.50 ID:ANF471lq0
納入が済んでいる物品の代金は支払うべきだろ。
未納や着工前の契約解除は仕方無いかもしれないけど。


530 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:38:58.85 ID:DhM9MdA+0
BIG ボーナスぅううう!!!!!!!!!!!!!!

スロットかよwwwwwwwwww

殺人会社!

531 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:39:00.04 ID:fht3Eeke0
被爆して作業したのに、給料なし 

で合ってる?

532 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:39:07.62 ID:Frqx9cm20
>>9
「対処します」、「放射能は除去できます」 と訴えながら
国や関連からゼニを集めてトンズラする・・・ ってこと?

533 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:39:38.14 ID:u24tRUNHO
弱いところに対しては強気に出る会社だな、東京電力は。

534 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:39:40.86 ID:eKmNFssW0
逃電職員が呪われますように。
逃電職員が呪われますように。
逃電職員が呪われますように。
逃電職員が呪われますように。
逃電職員が呪われますように。
逃電職員が呪われますように。
逃電職員が呪われますように。
逃電職員が呪われますように。
逃電職員が呪われますように。
逃電職員が呪われますように。
逃電職員が呪われますように。
逃電職員が呪われますように。
逃電職員が呪われますように。
逃電職員が呪われますように。
逃電職員が呪われますように。
逃電職員が呪われますように。
逃電職員が呪われますように。


535 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:39:56.30 ID:MQJxlrPZ0
>>517
理系出身には文系はかなわないからね。
理系話されたら、かなわないどころか何逝ってるかさえ
わからない。
数で圧倒してってっていうことだね。
まさに官僚的思考だよね。
技術系の会社でもデカイ会社はたいていこのパターンだよね。
理系がTOPに立っても、意外に会社が上手くいかないっていう
側面もあるけど。

536 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:40:15.64 ID:g05Ek/FR0
東電、クソ過ぎるだろ

537 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:40:51.48 ID:Vv7p1+gZ0
>>509
じゃあ誰が悪いか言え。
原因は何だ?原発を反対しても金で洗脳してたのは知ってるはずだろうに。
放射能が流れて文句言うなら電気使うなだと?
いっぺん、100シーベルトくらい浴びて勉強してくれよ。
大丈夫、大丈夫、直ちに脳と心臓はなぜか損傷しないんだ。
他の臓器や皮膚が再生しなくなるだけだから。
人間にはDNAっていう設計図があってね、その設計図がなくなるだけだから。
家族の血液を輸血すれば何とか白血球が増えるから大丈夫、大丈夫。
まあその後はちょっとだけ地獄の80日を乗り切るだけだから大丈夫、大丈夫。
その後は天国に行けるよ。

538 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:41:57.49 ID:HigyCWdY0

もう一回言う!清水正孝は賞与と報酬の計算でお忙しい、それどころではない!
もう一回言う!清水正孝は賞与と報酬の計算でお忙しい、それどころではない!
もう一回言う!清水正孝は賞与と報酬の計算でお忙しい、それどころではない!
もう一回言う!清水正孝は賞与と報酬の計算でお忙しい、それどころではない!
もう一回言う!清水正孝は賞与と報酬の計算でお忙しい、それどころではない!
もう一回言う!清水正孝は賞与と報酬の計算でお忙しい、それどころではない!
もう一回言う!清水正孝は賞与と報酬の計算でお忙しい、それどころではない!
もう一回言う!清水正孝は賞与と報酬の計算でお忙しい、それどころではない!
もう一回言う!清水正孝は賞与と報酬の計算でお忙しい、それどころではない!
もう一回言う!清水正孝は賞与と報酬の計算でお忙しい、それどころではない!
もう一回言う!清水正孝は賞与と報酬の計算でお忙しい、それどころではない!


539 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:42:05.06 ID:O6j+LCD4O
>>529
東電と代理店との間なら支払い保留も構わんと思う。
もちろん「検収して支払い」という契約になってればだけど。

ただ、それを理由に代理店が業者に金を払わないてのはムチャクチャだよ。


540 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:43:31.95 ID:1DjQCXgE0
最悪の会社だなwwwwwwwwwwwwwww

541 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:44:10.01 ID:MnGJ4CG60
>>89
ユダヤかイスラムだな

542 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:44:35.27 ID:/Mu+kFyl0
下請けへの支払いは遅延するが、社員や役員の給料はしっかり払うのかよ

543 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:44:52.32 ID:BmY3RZIP0
電気の安定供給と事故を起こさないこと
これができない盗電に業務独占権与えてていいんだろうか?
とりあえず電力供給自由化はすぐした方がいい

544 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:46:26.84 ID:HzQgKqM/0

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%80%E7%9B%9F%E5%9B%A3%E4%BA%8B%E4%BB%B6

545 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:47:35.63 ID:iP3CP6oEO
なんで支払い出来ないのに
ボーナス出すんだ?
最近のニュースで一番ムカついた

546 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:47:45.89 ID:GE5n2i7f0
東電に入ろう 東電に入ればこの世は天国
http://www.youtube.com/watch?v=8_Fg3j1jgWw

547 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:49:43.36 ID:/7VZ9y0KO
先に協力企業に金払え!
東電社員への給料は後回し。
当たり前。

548 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:49:55.02 ID:BmY3RZIP0
下請け打ち切るにしても一定の猶予期間は与えるべきでしょ
ボーナスカットで財源にすればいい

549 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:50:04.40 ID:mlh1kZUV0
強烈なDQN鬼女wwwwwwww

http://blog.zaq.ne.jp/otsuru/article/1783/#c4
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/sisou/1298368006/850-

http://www.youtube.com/watch?v=oaTpqF8PSe4
http://www.youtube.com/watch?v=_JC3TiK9OyU
http://www.youtube.com/watch?v=b7r8BCe5bxE

550 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:50:13.43 ID:zdCvVHfP0
テロ組織東電・保安員・マスゴミ・利権政治屋・経団連

保安員・東電社員・マスゴミ・利権政治屋・経団連を人間扱いする必要は無い

テロリストである東電社員・保安員・マスゴミ・利権政治屋・経団連が社会から排除されても自業自得

社会の安全のためにテロリストを社会から排除するのが正しい道


551 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:51:01.20 ID:nUZB8aOi0
こんな事したら国民からさらに反感買うのになぁ
誰も肩もたないだろ、もう毛虫のように嫌われてるけどさ
みんな上辺は取り繕うけどw

経産省や自民・民主も段々首が締まってくるぞw

552 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:51:09.99 ID:LjQULxUq0
下請けは何のためらいもなく潰すが


自分らは税金流させてでも給料貪る

553 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:52:13.77 ID:/+h6bQ8D0
ふむ、これをもって東電は悪だが税金投入やむなしと方向に持って行く訳か
ボーナス云々の件と言い小芝居じみていて気分悪いわ

554 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:54:12.78 ID:qMzfIV7B0
ヒラ社員の給料の差とは、実務能力の差だろう。
では管理職はなぜ高給なのか。
それは良識ある決断の責任を負う事によって、
ヒラ社員の「労働時間を減らしている」からだろう。
ここで今までの東電の行動を振り返る。

協力企業は実務能力によって給料を頂いているのだから、
減給される理由はないだろう。
むしろ協力企業に残業代を払われないようでは、大問題だ。

では、東電のヒラ社員はどうか。
広告対策で敵を作ったりイメージ回復が「さっぱり見込めず」、
ましてやブログで変な騒ぎを起こし、現場の仕事を何も手助けしないのでは、
高給を貰う資格はないだろう。

では、東電の管理職はどうか。
安全管理の不徹底により、ヒラ社員や協力企業の仕事を「増やして」しまい、
今の事故対応で敵を作っていれば、高給を貰う資格はないだろう。

東電を企業単位で見れば、政府に余計な仕事をさせてしまっている。
税金を払っているから権利はあるだろうが、
国の補助を受けながら大企業として振る舞い続けることは、
「官との癒着企業」と思われて致し方ないのではないか。

当然、電気供給という仕事はこなしているのだろう。
しかし、ムダな仕事を増やし続けている東電は、現状で高給を貰う資格が果たしてあるのだろうか?
「いつも通りに貰うことができないのは当然だ」と考えた上、
賠償額の支払いも考えなければならないのでは無いか?

555 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:55:09.39 ID:DRsgAa9LO
意地でも金払わないつもりか

電気を盾にしやがってクソが

556 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:55:49.58 ID:CvsGkk4O0
いや流石にこれは妥当だろ

清水はコストカッターだし
会長は2006年の証人喚問で津波対策蹴った張本人だし
役員報酬もボーナスも配ろうとする基地外な会社だけどさ

やってない仕事に金出せとか
中途半端な状況の仕事に金とか
そこは協力会社も言い過ぎだわ。下請け契約見直せと。
契約飲んで判押したんだからグダグダ言うなと。
ゆとりニートじゃねえんだからわきまえろよ

557 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:56:43.06 ID:Os8+jrBD0
細かい所(第何条の何項)かは忘れたが 商法では
納品したのに代金が支払われないなら商品回収、代物、弁済、等が可と有る。
朝日の記事から推察だと 消耗品なども有る様だからそれは回収。他の中電 東北電力等でも使うだろうから
そっちへ商売すれば良い。 今後、福島の世話は延々掛かると言うのに出入り業者、怒らせるとは
商売人の感覚では無いな<>今後、東電相手は『先払いでなければ受けれません』
そう言えるように持って行くべし。 (難しい?だ〜か〜ら〜東北なり中部なりに顔をつなげと)
(東京へ送電するため、静岡の変電所拡張してるんだから仕事は有る。ソコへ営業)

558 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 01:57:54.56 ID:rMHpzAHt0
東電の大口株主

東京電力 主要株主構成(平成22年3月31日現在

○印=ロスチャイルド系 株主名 所有株式数(単位:千株) 持ち株比率(%)

○日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口) 60,489 4.47

第一生命 55,001 4.07

日本生命 52,800 3.90

○日本マスタートラスト信託銀行(信託口) 51,557 3.81

東京都 42,676 3.15

○三井住友銀行 35,927 2.66

みずほコーポレート銀行 23,791 1.76

東京電力従業員持株会 20,620 1.52

○日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口4) 13,925 1.03

三菱東京UFJ銀行 13,239 0.98

計 370,029   27.35

559 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:00:13.97 ID:kC3yxM0l0
今度は不払いか、放射能テロ企業め

560 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:00:25.20 ID:bwSM5FuS0
東電OL事件って東電内の原発慎重派への見せしめ粛清事件だったらしいね。
ときはめぐり、粛清した側がされる側に逆転。しかも全国民から恨み視線。
奢る東電は久しからず。

561 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:03:04.13 ID:q+0RBp0Q0
はあ?
傍から見りゃ、派遣含め現場で事態鎮静に当たってる奴だけが高給相応なんだが。
役員は報酬0、その他社員は50%で充分だろ。

562 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:03:29.66 ID:CvsGkk4O0
あーすまん

納品して滞納な案件もあるのね
その件については東電悪いわな
ていうか資材納品した会社は裁判おこすべき

563 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:03:34.76 ID:xE5/MKCL0
正社員ですらボーナス半分にされるっていうのに、下請が何ほざいてんだ?

564 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:04:43.58 ID:BmY3RZIP0
>>563
盗電の正社員って国賊に等しい恥だけどなw

565 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:05:33.56 ID:dxjjGzVV0
その下請けが給料出ないなら全部引き上げるよ
そうなった時だれが原発の処理するんだ?
本気で経済破綻させたいのかね?

566 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:06:24.58 ID:9veFqRj9O
>>556
半製品での納入とかが契約上どうなっているかとか、
下請け法に引っかからないとかもみないと分からんだろ


567 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:06:44.98 ID:r0C0xCxT0
でもボーナスは出るんでしょう?

568 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:07:02.56 ID:7OHH3rLQO
東電の放射能取り扱っている危機管理が足りなかったに尽きるだろ。
能無し素人集団の東電は原発は扱うな。
こんなバカ共に税金使われるなんて、ホント腹立つ。
文句があるなら電気使うなって言う低脳がいるのも驚きだが。

569 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:07:33.94 ID:IHyyLw020
東電の営業はもう不要だろ 
とりあえず営業全員即刻解雇
浮いた金で支払え

570 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:08:34.11 ID:w7pppRgg0
商品受け取ったなら払えよ
これはどうみてもおかしい

571 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:09:31.91 ID:ALf/cmzr0
これは資金ショートとかとは無関係だろ。
単に作業の検収が行えないから支払いが出来ないというだけでは。
また資材発注も、対象が無くなったからイラネ(その妥当性はともかく)となっただけでは。
だいたい2兆円も緊急融資されたじゃないか。


572 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:09:37.01 ID:IxBf/Sp80
>>563>>561見とけよ。
東電正社員はたんなるピンハネ能なしなだけなの。
無給で当然レベルなの。下請け様のほうが偉いの。


573 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:10:11.88 ID:+tjzcfVIO
東電はすげえよ
停電になったけどその分ちゃんと値引きあるし
ドコモなんてつながんねーのに全く値引きなしだからな
ほんとまじで携帯会社はクソゲー

574 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:11:32.05 ID:vYg5ZIWZO
>>562
中小は不渡り出したら一貫の終わりなんだよ
従業員の給料待ってもらっても資金繰りする
裁判なんて悠長なこと言ってられるかよ

575 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:14:53.27 ID:GeHZKEKD0
>>1
ボーナス出す金があったら支払いをしろ、労組もボーナス辞退しろよw

576 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:16:02.50 ID:1IBPX1EM0
協力会社に仕事させて、金は払わないですか
そうですかw
商品だけじゃなくて、作業員にも支払わないつもりなんじゃないのか。

下請けを保護する法律があったよな。
早く適用しろよ。

577 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:17:32.87 ID:9veFqRj9O
東電狩りがおこっても見てみぬ振りするわ


578 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:18:12.93 ID:k/e6EuS70
踏み倒しヒドス

579 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:18:58.21 ID:l2ppwsFl0
>>1 
東電潰せ!という政府とネット合同の大合唱 → 資金調達不能になった東電&放置政府のお陰で、通常営業が不能に → 関東近県 更なる災害で死亡

皆さんが望んだ選択なんだから、喜べよw

580 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:19:41.45 ID:q+0RBp0Q0
>>573
そうだね。凄い会社だね。

テロ組織の癖して、被害者面して「自分は〜できない」とかほざけるものな。
ttp://www.news-postseven.com/archives/20110418_17825.html
居酒屋で社名を言えない?結婚式を挙げられない?なめとんのか。

581 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:19:49.39 ID:r/c98YKsO
東電本社ビル売っちまえよ、幾らかの足しになるんじゃね?

582 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:20:06.82 ID:FTz1oEUJ0
これはヒドイ!
マジで極悪企業だ!
最低!


583 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:20:50.66 ID:nUZB8aOi0
>>579
インフラ独占してる会社にそんな理論は通じないだろ
更なる災害で死亡なんてそれこそ業務上過失致死なんじゃね

584 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:21:41.94 ID:Oyr+kTsy0
>>579
政治ってそういうもんだよ反省なんて他人に押し付けるもんだ

585 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:24:33.22 ID:+tjzcfVIO
むしろ今まで下請けはろくな努力もしないで東電におんぶにだっこ状態で甘いしる吸いまくりだったからな
事故ってもノーリスクだし
これぐらいは当然だな

586 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:24:41.66 ID:qMzfIV7B0
>>579
通常営業のお金は捻出できるでしょ。
怠慢により資源を有効活用しなければ、
殿様独占企業と再び蔑まされますよ?
仕事人のくせに、サボるんじゃないと言われるでしょう。
独占企業だから、それは可能なんだろうけど。

587 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:24:52.75 ID:AlHmgG9/0
カネがないフリするのも大変だな

588 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:24:53.88 ID:hDZ+zPwN0
俺たちも苦しいから、下請けも我慢しろか
そんなもん、通用する訳ないだろ!
福島原発20年勤務の元所長の専務や、原発畑出身の上役を2004年位に全員追放したらしいが、そいつ等残しとけばこんな事にはならなかったのにな

589 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:24:56.02 ID:CvsGkk4O0
その現実もわかるけどさ
でも結局自転車操業しちゃった経営者の落ち度だろお?
もしくは同地域の他社に仕事持ってかれてる経営者の力不足もあるよな?
大口の仕事は可愛がられてる他社に持ってかれ
その中小は小口を数こなして社員養うパターンだよな?

思うんだけどさ、
中小の自転車操業の会社こそ親会社からずいぶんかわいがられてると思うぞ?
仕事ないときつかろう、来月の資金なかろう って仕事回してくれてきたろ?
いちおー親会社はやってくれてきたはずだぞ?
それに甘えて経営改善の努力が足りなかった点も反省すべきじゃね?
あと 人がい付かないてのも教育が下手な親方の言い訳だと思うがな
教えるとか人間関係の改善に力注ぐとかを当人任せで見守るだけに逃げるから悪いんよ
その辺の能力も身につけて独立すべきだったとよく思うわ
結局は東電安泰を前提にした経営だったんだし、その土台が壊れたんだから苦しいのは仕方なくね?

じゃあ社員どうすんだって言ったら  つ「ハロワ」

590 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:25:02.77 ID:BmY3RZIP0
>>580
粉飾決算とか不良品出したとか、これまでの企業不祥事と同レベルで考えてるみたいだなw
どうしたらそんな脳天気になれるんだろうね

591 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:26:58.57 ID:l2ppwsFl0
>>583 資金繰りが滞って、政府も尻持ちしないなら、馬鹿が騒いで自爆を楽しんでるだけの話。
 共用するインフラは単一で区域ごとに認可出す方が効率的。 自由化厨とか、マイクロ単位でしか出来ないことを夢物語でやりたいなら、ご自由に自己責任でどうぞw

>>584 まぁ、そうだなw 有権者たる国民が、全く責任を負わないで、実行者を叩き伏せて大喜びするのが民主主義だよなw

592 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:28:44.83 ID:5Nm5MvIC0
3月に費用計上したくなかったんだろw

593 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:30:20.32 ID:kWG+Qvnk0
原発作業員タダ働き><

594 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:33:05.64 ID:BmY3RZIP0
まあ、下請けなら東電の内部情報持ってるところも多いから
全部公開すべき

595 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:33:10.12 ID:SJo8Mv110
近頃言われだした、「コストカット」の最たるものだろこれ?
そんなエーカゲンなんだったら、東電管轄の原発なんか全部廃炉にしちまえ。

596 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:33:15.19 ID:MhbifDPzO
粉飾の可能性ありだな。



597 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:36:17.17 ID:5Nm5MvIC0
上場廃止か?w

598 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:36:22.23 ID:0PDlN/MS0
命削って仕事してるのにひどすぎる!!!
こいつらマジ全員死刑だわ。


599 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:38:35.18 ID:mFqstdufO
国は特例で東電非保護法を出せ。
東電社員の財産、安全が奪われたり脅かされたりしても
警察、国家は一切東電社員を守りませんよって。
非人道的な行いをする人間に人権などいらんだろ。

600 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:38:54.27 ID:zrcWXmqF0
288 名前: 名無しさん@十一周年 投稿日: 2011/04/29(金) 01:32:44.08 ID:QORzQcfP0
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

電力会社潰れてもなんの問題も有りません。
全ての電力関連業務は子会社・下請け・孫請けだけで十分行えます。
というよりも、自分達が『何も』しなくても給料もらえる仕組みを
電力会社自身がこれまで作りあげてきたのです。
電気料金値下げのためにも東電を潰しましょう!

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

601 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:38:57.41 ID:pwc68kV9O
建築業界ではアリアリの事だな現実的にさ
過去に、どんだけの人が泣いてきた事か……
全てを晒し出すべきが今回なのもな!

602 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:39:30.06 ID:l2ppwsFl0
東電株の損失は出資者の自己責任だが、株暴落と賠償責任による経営不能状態で、これを放置すれば通常営業不能になるのは普通。

政府は世論最優先でトウデンガ-繰り返してるけど、代用が無い電力インフラを、ネットの倒産させてから考えれば良いと同レベルの日本政府=民主党政府って何だろうなw

JALなんか潰しても代用はあるけど、日本政府が対応をしない態度でいる以上、潰したら大きな空白期間が生じるのが普通。

603 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:42:23.03 ID:BmY3RZIP0
>>602
送電設備と電気需要はそのまま残るんだから、後継企業に引き継げばいいだけ
債権者がいるから営業はそのまま続く
東京電力って法人は消滅するだろうが

604 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:43:04.81 ID:kC3yxM0l0
東電役員はプルト君の刑(プルトニウム一気飲み)に処すw

605 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:47:13.77 ID:l2ppwsFl0
>>603 OKOK ならば、引き受け企業の調整と資金調達&引き継ぎ作業は君に任せたw 頑張ってくれた給へw

606 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:47:41.87 ID:zrcWXmqF0
>>603
その通り。
これまで実働部隊としてやってきた下請け・孫請けにも、
(誰かがやんなきゃいけないから)これからも仕事はある。

要するに東電社員はまるまるいらない人達っ〜事。

607 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:51:29.18 ID:xiBYiqJFO
東電はいつ株主総会するの?

608 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:51:32.88 ID:gmlKt+mJO
契約書の条文に
「本契約に基づく各約定は、天災地変。或いは予期せぬ事故の発生等による場合はこの限りではない」
東電に都合のよい危険負担の能書きが必ず盛り込まれてると思うよ。
商取引なので一般の近隣住民とは違い、下請けは完全な被害者ではない
こういった事故発生の危険が当然に伴う原発相手に商売をしていたという解釈となる
要するに契約書どうのこうので争わずに、中小は世論を味方につけて闘わないとあっさり負ける。
東電の飼い犬マスゴミは取り合わない
不条理だけど現実


609 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:55:06.44 ID:ps1DH1Dt0
マジでやベーんじゃね?

610 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 02:59:13.98 ID:mXbFDU3k0
>>1
ひでぇ
酷すぎる
独占企業の傲慢さだな

611 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:00:12.06 ID:HGCF1L7c0
今まで粉飾決算してて資金がショートしたとかそういう話?

612 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:00:25.93 ID:UyRa3+8j0
>>608
あのー 契約不履行 未払い代金を訴えられて差し押さえ^^

613 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:09:26.63 ID:IywOXkwBO
東電社員はマジで「東電がなくなったら電気が使えなくなる」と思ってるみたいだから怖いな
東電が潰れてから下請けや他地方の電力会社がちゃんと運営できたら、
その時は東電社員全員死んだ方がいいよね。

614 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:11:17.60 ID:/YOU8vuy0

どこまで傲慢なんだよ、東電ってのは

615 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:13:07.39 ID:UyRa3+8j0
>>613
大半が高卒だからね^^ 企業が生き残っても従業員は解雇なのにw

616 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:13:12.24 ID:ICkFAwTh0

エンロンのマネしたと思ったら
これかよ
いくつ犯罪を犯したら気が済むの?


617 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:13:21.11 ID:x/+RN4Ln0
ボーナスは払えるのになぜ払わない?
東電くさっとるなぁ
お前らは死んででもやることがいっぱいあるやろ


618 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:13:50.81 ID:+oGR5rNfO
鬼畜だな。どう責任とるんだよ、クズども。

619 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:14:01.50 ID:nqWZT9Q7O
東京電力社員はゴールデンウイーク満喫中?

620 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:14:52.63 ID:0nVDU7gP0
東電「税金が投入されるまで金払わないぞ」

621 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:14:59.20 ID:zAuIjqFFO
東電いらないから仕事してる下請けが電気事業引き継げよ

622 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:16:15.00 ID:Ps7SliAh0
ひでえな

623 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:17:16.25 ID:zrcWXmqF0
>>613
一時的な混乱はあるかも知れないが、100%運営できると断言できる。
無駄な人件費カットで電気料金安くできるし、
電力子会社の下請けも中間搾取が一個減るん今よりも少しは潤う。
良い事ずくめ。

624 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:17:34.95 ID:NiedaUI70
だがボーナスはだす

625 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:19:38.90 ID:0I2rf/yO0
自己保身の為に 法律すら無視しはじめたな クズ野郎ども

626 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:22:41.42 ID:zcQL+MgyO
東電社員はGWあちこちの県へ行き2ちゃんで工作中。既に借金だらけの会社なんだから諦めて生活水準の見直しをしたほうがいいよ。

627 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:23:15.29 ID:wUcFk9cd0
>>625
そういう意味では本格的にテロ集団とかしてきたね

628 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:23:22.71 ID:z48kxZ830
これは「倒産」したのでは?

629 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:25:00.69 ID:c8hlbC90O
この状況でボーナスですかw
クズの鏡みたいな会社ですね

630 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:25:31.89 ID:Qv1ebA5e0
東電は今後健全な経営を復帰して、被害者に公平に賠償するしかないだろ?
ここでマスコミや被害者が、東電を叩けば叩くほど安定経営が遅れて賠償できなくなるわな。
無理に引き出そうとすると電気の供給に支障が出て、これまた企業や一般市民が涙目だし
どっちにしろ、今後は加害者側の東電が圧倒的に有利で被害者側が不利になる構図だわ。

631 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:27:34.68 ID:Ps7SliAh0
だから電力自由化しろとあれほど(ry

632 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:27:56.69 ID:zdCvVHfP0
テロ組織東電・保安員・マスゴミ・利権政治屋・経団連

保安員・東電社員・マスゴミ・利権政治屋・経団連を人間扱いする必要は無い

テロリストである東電社員・保安員・マスゴミ・利権政治屋・経団連が社会から排除されても自業自得

社会の安全のためにテロリストを社会から排除するのが正しい道

633 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:28:02.91 ID:qMzfIV7B0
だって電気止めたら、罰せられるんでしょ?
どうすんの、東電さん。
ブラックに徹するか、人件費を削るかじゃん。
自宅待機の東電社員すら、協力会社の資金繰り対策に協力しないのか。

634 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:30:23.19 ID:peKUGCgW0
事故ったらソッコーで全面撤退したいって泣きついただけあるよな
下請けとの契約も東電有利に結んでるから払わないで済むようにしてあるんだろね
外国みたいに襲われても文句言えないだろw

635 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:31:31.06 ID:MQJxlrPZ0
どっちにしても国がケツ持ちするのは間違いないし、国有化までいかなくとも
経営陣はほぼ総退陣、社員だってリストラ、給与半分近くになる
どうせそうなるなら、その前に支払うもんは削ってでも
貰えるもんは貰っておこうっていう算段だろうな。



636 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:32:30.34 ID:HGCF1L7c0
こんな適当な経営しといてボーナス貰う上に税金でケツ持てってか
死ねよ

637 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:32:34.70 ID:qAXapKI+0
ほんと東電って糞だな

638 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:34:47.69 ID:BI3b0WkAO
東電は人間のクズだな

639 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:35:28.78 ID:RQqt7td4O
GWに海外旅行行って遊び回ってる馬鹿社員共
帰国したら社宅差し押さえられてるかもよ

640 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:35:29.22 ID:ZIYpphhf0

金がないなら、社長・会長は全財産を拠出しろ。

役員は一人一億円だ(吉田所長は除く)。


641 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:36:58.30 ID:3YSnhLbr0
乞食以下。

642 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:37:40.53 ID:l2ppwsFl0
>>615 ^^とか付けてる時点で、馬鹿を煽って楽しんでるだけだろうが、管理しないで現場だけで仕事が回る方が効率的とか、土木の下働きの言い分だよなw

643 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:37:54.98 ID:DRsgAa9LO
もはや東電=日本国民の敵って感じだな

644 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:39:58.56 ID:5L3YD9iJ0
なんというテロ企業、日本を何処までもぶっ壊します

645 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:41:59.94 ID:lQLMvAi90
まぁ、差し押さえられる前に持ち出せるものは持ち出したいんだろう

646 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:42:49.29 ID:C0ePljAUO
神経が図太いのか鈍いのか、本心じゃなくてもここはいい人ぶるもんだろ
それもしないなんていい度胸だ
街を歩く時はお気をつけて…

647 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:42:57.60 ID:0aSM8iQ00
東京電力が潰れれば関連会社が倒産するのは仕方ないわ

潰れろ糞ども

648 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:43:57.11 ID:8zK5bOzg0
>>9
あー、あっちの小泉か
おっかないなぁ

649 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:45:40.04 ID:vEvyiyhLO
棒茄子配れませんもの

650 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:46:25.10 ID:QKa/qwzk0
提案書

東京電力に怒りを感じてる皆さん
抗議の為に二ヶ月間料金支払いを遅らせましょう
二ヶ月間までは電気を停められることはありませんし次の月にキチンと三か月分支払えば別に犯罪ではありません
銀行引き落としの方は難しいかもしれませんが そうでない方は実践してみましょう

651 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:47:28.86 ID:zrcWXmqF0
>>647
>関連会社が倒産

発電・送電設備・電力需要があるかぎり、
専門的実務経験を持った実働部隊の下請けは潰れないよ。
関連子会社もそれが必要なら潰れない。

652 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:48:18.98 ID:kb96yv4a0
ただのテロリスト集団じゃねーか

653 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:49:12.99 ID:PQosf/Nv0
払わないうちにJAL型で一片会社畳んで踏み倒すんですねわかります

654 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:51:27.50 ID:VLoVs4ND0
>>1
>東電は3月31日付で、資材部長名の文書を業者らに配った
資材部長といえば、業者にとって殿様みたいな存在なので、下請企業の痛み
なんかまるで分からない。
確か、ボーナス50%カットでものすごく努力してみたいな世間の常識から
かけ離れた発言をした清水社長も資材部長あがりだったような。

655 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:54:47.61 ID:nvaaSIXK0
現場は仕事放棄してゴミ屑クソ老害どもがいやでも責任取らないとダメ名状況にしちまえばいいと思うわ
私刑せずとも死刑にならざる得ない状況をつくってやればいい
屑老害どもは絞首台につるされてしまえばいい

656 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:56:13.28 ID:u+5RtyTR0
検診しなくても料金はかすめとるくせに。
カス企業は財産処分される前にさっさとつぶしたほうがいい。

657 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:58:02.02 ID:nvaaSIXK0
こりゃ東電社員っての必死に隠すわな
バレたら殺されても仕方ないもの

658 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 03:58:48.92 ID:qMzfIV7B0
日本は大企業優遇ばかりでしょ。
新規参入できる企業は、大企業ばかりじゃないの?
市場主義を正すためには、企業の大小関係なく罰せられる必要はあるよ。
資本の暴力による新規参入の利権確保は社会悪だってば。

659 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:01:19.75 ID:BbNSa7tD0
ここまで来たらもう国民(一般市民)を標的にしたテロ・脅迫と同じじゃん
国民どもはそろそろぶち切れろ

660 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:02:04.56 ID:bibES3GAO
ここに書き込みしてる末端社員も最後はポイ捨てされるよw ざまぁ

661 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:03:11.63 ID:RLydZxc60
金ねーのに払えねーだろ

662 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:06:41.44 ID:/oDtbb5d0
「自分たちの給与も出ない」ならばまだ分からんでもないが、
この先6月に賞与も貰う予定でこれかよ..

東電は本当に腐ってる、もう潰すしか選択肢ないだろ。
反対する議員や政治家・経営者が真の国賊でいいよ。民主も自民も区別しないでいい。

663 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:08:32.11 ID:qVJkHunr0
社員が私財を投じて払えばいい。
ここまできたら、東電社員は最期の覚悟を決めるしかないでしょ?
いつまでも逃げ回っていてもしょうがないだろう


664 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:09:00.48 ID:lQLMvAi90
東電にもローン組んでる人なんかもいてボーナス無くなると大変なんだよw

665 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:10:19.39 ID:250pmjR60
毎月社員に給料出しておいて取引先に支払い保留とかありえないだろ、さっさと潰れろ

666 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:12:32.80 ID:LuzP4V4mO
ヤクザより酷いな
早く潰したらいいのに

667 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:13:30.18 ID:zrcWXmqF0
>>664
売却、または生命保険。

668 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:13:55.70 ID:6Lk7Uoms0
>>651
東電解体でも、関電工や東電設計、東電環境エンジニアリングなどの現業部門は残るだろう。
むしろ東電からの移籍社員を受け入れるかどうか。

669 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:15:19.00 ID:bibES3GAO
キャバやクラブで使う金は惜しまないくせに、賠償金や下請け企業に払う金惜しむんですねw

670 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:15:47.58 ID:T3bteJGy0
東電って本当に下品でえげつないな

671 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:16:35.97 ID:leyJB92b0
あのバッテンのオッサンとババアが住んでる不動産を売って払え

672 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:16:53.46 ID:IywOXkwBO
>>664
ローン途中の家を売ったりするのは珍しくないし。
そんな事より、金を回す優先順位がおかしいって話だよ
社員より今原発の現場にいる人に先に金を払うのは当然。
まあ下請けがいなくなったら社員が原発に行くのなら、それでいいんだけど。

673 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:17:37.86 ID:BbNSa7tD0
>>664
そんなのシラネ

674 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:17:39.90 ID:RLydZxc60
潰した後どうするの?

誰かがやってくれるんだろうけど
とりあえず国が管理するとおもうが東電よりかはましなのかなぁ

675 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:17:47.34 ID:IycaSbgF0
要は下請けいじめか。
自分らは 50%カットでさえ 年収2000万越えで温い温い。。。
管理者を除く平均でも カットの後さえ 600万超で やっぱり 温い温い

676 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:18:36.98 ID:0JcEI77/0
>>664
東電社員だからと言って安心して金を貸した金融機関が悪い。
融資先の信用を調べるのが金貸しの仕事。

東電社員が自己破産するのも
金貸しが借金を回収し損ねるのも自己責任。

国民にツケを回すな。


677 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:18:58.27 ID:250pmjR60
新しい電力会社を作れば東京電力が潰れてもなんの問題もありません。

678 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:19:28.56 ID:zrcWXmqF0
>>668
>東電からの移籍社員を受け入れるかどうか

東電社員が使えない事を一番身近に知っているのも彼らなわけだがww

679 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:19:55.66 ID:AJDSiaoA0
これは賠償金をケチるための布石だろう。
金がないと世間に知らしめるアピール。













自分とこの社員にボーナスは払うけどw


680 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:20:57.26 ID:0AjYoenbO
世間からしたら「貰う気でいんの!?」っていう役員報酬の額にケチつけて、お客様には迷惑かけた上に強制的に値上げ料金取っておいて馬鹿じゃないの?

財産たんまりあんだろ?
0かマイナスにしてから金ないって言えアホ

681 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:21:21.69 ID:RQqt7td4O
俺に一部でも債権譲渡してくれんかのう
毎日本店に取り立てに行く大義名分ができるんだがのう

682 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:22:31.31 ID:0JcEI77/0
>>674
クビにして再雇用。
電柱登りなど現場の人間は給料2割カット。
事務職は人員を半分以下にして給料も7割カット。

683 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:22:51.81 ID:pfR1i37M0
社員のボーナスが優先なんでしょうね。

684 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:23:20.57 ID:AlzOct4Z0
しっかし、これ、よくよく思えば、
ごくごく普通にどこの日本企業でもみかける光景だよな。

それだけ下請けや末端の派遣契約職員は冷遇されている。
でも「どうせ金がほしいから、不満でもなんとかなるさ」
「なんとかなだめて仕事させるのが管理職」
とか言って活かさぬよう殺さぬよう働かせて、このしうち。

しまいには安い外国人労働力を導入し、
より賃金レベルをさげといて、
「ホセだってこの賃金で頑張ってるんだ。
文句言うなら、おまえ明日から来なくていいよw」

そんな日本だもの。

だれが最期まで面倒みますか?

685 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:24:23.35 ID:c86wfjIM0
下請け・孫請けには支払いません
避難民には、1世帯100万円だけ仮払します
農家・漁業などにはまだ支払いません
風評被害にはまだ支払いません

でも、社員3万人へのボーナス40万円は確約します

686 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:24:39.43 ID:lQLMvAi90
天災なんだから国民負担で何とかしろ!
俺達の生活を脅かすな!
って本気で考えてると思う。

687 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:25:44.47 ID:RQqt7td4O
緊急融資された2兆円は何に使ったか明細出せや

まさか2兆円全額、銀座でおっぱい揉んだとか?

688 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:26:41.81 ID:sbZC1DUv0
大きい事は良い事では無かった様だなw

689 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:34:25.71 ID:q4h+XmoH0
これは仕方ないだろ。もういらねーしw

690 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:34:31.44 ID:/619HDZY0
唯一の見方の協力会社へ代金払わなくてどうするつもり?
自力で対応できるのか?東電は。

691 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:34:57.85 ID:qMzfIV7B0
>>684
下請け企業は正当な評価をされていない。
これって、大問題だと思うよ。
大企業のツケ回しをされ、何とか解消して上げたら全て大企業の成果。
日本の労働環境を悪化させてる代表例って、下請け企業だろ?

下請けが正当に評価されないのは、国家規模で解決すべきだと思う。
大企業が敬意を払わなければ、奴隷扱いと変わらない。
一般人だって、レストランでは店員に敬意を払うっつの。
要は、使い捨て扱いしてるって事なんだろうけど。

692 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:36:36.91 ID:RN4AHdoS0
検品できなかったのは東電側の事情(地震津波のせいであろうと)
すでに搬入されたものについては支払う義務がある
踏み倒しなんてもってのほか
下請けや孫請け会社に権力振りかざして、尻拭いさせて胡座かいてた甘え体質が
こんなところにも如実に表れてる

693 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:37:11.98 ID:gmlKt+mJO
>>612
気が長いね 提訴して判決までどれくらいかかるか知ってる?
契約書自体が東電の弁護士が作ったものだろうから
債務不履行になるかも疑問。払わないといってる訳じゃないし、保留だろ?
下請けや協力企業が裁判に持ち込む体力が残ってるかも疑問
実際のところほとんどの会社は、東電がそっぽ向けば廃業だろうな
あ、東電が醜い下請けイジメしてるのは事実だから誤解しないでね
擁護してるわけじゃない


694 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:43:30.98 ID:qMzfIV7B0
>>693
弁護士が余ってんだから、
国策で中小下請け擁護の公共機関でも作れば良いのにね。
良い雇用創出だと思ったりw

695 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:44:27.46 ID:P9KvigEnO
損害賠償で支払うんだろ
訴えてくれって事だな

確かに事故でいらなくなった工事や人員なんてあるだろ、あんだけの施設だからな


696 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 04:52:29.31 ID:kGtHZGRT0
菅首相、東電に迅速な仮払い指示

 菅直人首相は30日午前の衆院予算委員会で、福島第1原発事故の避難住民らへの東京電力の仮払いに関して
「補償の第1責任者である東電にできるだけ迅速に仮払いするように指示した」と明らかにした。同時に東電側の
資金不足に備え、公的金融機関の追加融資も準備していると表明、仮払いを円滑に進めるとの姿勢を強調した。

http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp3-20110430-768731.html

697 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 05:09:16.80 ID:GQoBsvXz0
貴重な原発労働者の給料が…

698 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 05:17:43.75 ID:l2ppwsFl0
>>1 ぶっちゃけ、災害対応のための特例適用をしないで東電に責任丸投げしてる政府

&金持ち叩いて『リケンガー』と喚くだけで潰れりゃいいと思ってる馬鹿国家政府&それを選んだ国民の自爆ごっこなんだしw

支持率アップの為に原発事故を利用しようとした政府の事後対応なんて『トウデンガ-』『リケンガー』って喚いてりゃ無かったことになるんだから便利だよなw

699 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 05:17:48.85 ID:cajFpYzm0
必要がなくなったのだから、解除はとうでんの処置だ。

700 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 05:29:02.17 ID:BIVaGNav0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E9%9B%BBOL%E6%AE%BA%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BB%B6

701 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 05:45:52.71 ID:YeqjMdxE0
>>608
先生! 
当該約款は,優越的地位の濫用に当たり,独占禁止法違反
となるので,私法上も公序良俗違反(民法90条)となり,
無効になると思いますっ!!


702 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 05:47:05.67 ID:saJKB4CC0
こんなメチャクチャな会社が存在すること自体おかしい

703 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 05:48:39.79 ID:Km/ArlN40
賠償する金も下請けに払う金もないけど
ボーナスでるよ!^^

704 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 05:55:19.42 ID:TLZHjvl30
ピコーン
東電自身が作業すれば振込は要らなくなる!
役員もヒラも防護服着て福島第一に行けよ

金はしっかり払えよ

705 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 05:59:08.22 ID:dBWpKvRLO
やること成すこと国賊企業だな

706 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 06:00:05.84 ID:fageK8v0O
カネが無いなら差し押さえだな。
東京の電信柱から電線差し押さえしてよそで使えよ。
関西じゃ電線が無くて電気工事が進まないって業者が嘆いてるからちょうどいいや。



707 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 06:07:07.41 ID:7TuyfBua0
東電「よし、日当100万やる、やってくれ」

下請A「よし、日当60万やる、やってくれ」

下請B「よし、日当40万やる、やってくれ」

下請C「よし、日当25万やる、やってくれ」

下請D「よし、時給1万5千(実質3時間)、やってくれ」

現場「 (ヽ'A゜)・・・」


東電「ごめん、やっぱ解除」

下請A「倒産」

下請B「倒産」

下請C「倒産」

下請D「倒産」

現場「(ヽ'A゜)・・・」

708 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 06:07:28.33 ID:kkBx16uJ0
ニューヨークタイムス

http://www.nytimes.com/2011/04/27/world/asia/27collusion.html?_r=2&nl=todaysheadlines&emc=tha2

内容は原発懐疑派はblackballing(排斥)し、
不都合なことはcover-up(秘匿)するなど、
nuclear-affiliated group(原子力関連グループ)
に属する政治家、官僚、電力企業はcomplicity
(共犯)関係にある。彼らは規制レベルをwater down
(下げ)し、手心加えた見返りにdecent from heaven
(天下り)してto land cushy jobs(快適な地位)を得る。
一方電力企業はcompany errand boy(会社差し回し人)
を政界に送り込み、いわばascent to heaven(天上がり)
してconviction(確信)を持って原発70%にするという
国家戦略を策定する。そしてhost communities
(原発受容自治体)を税金を使って黙らせる。
これらの背後にいるのがbusiness lobby
(経団連)だという。日本国家は中国以下のひどい国
というイメージだ。そしてその主役が実名入りで登場する。

ttp://www.asahi-net.or.jp/~pu4i-aok/cooldata2/politics/sarcophugus.htm

709 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 06:11:46.23 ID:S/7ASjcLO
これってもう倒産したのでは?
今は社員に賞与40万円って言ってるけど、
5月25日には社員の給料も出ない予定では。

710 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 06:13:40.46 ID:TSCK2NzK0
完璧な下請法違反
普段から阿漕なことしてるから全国民が注目してるのにいつもの手が出ちゃったんだろうな


711 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 06:21:19.06 ID:AJDSiaoA0
2兆円の緊急融資を何に使ったのか公開しろよ東京電力

712 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 06:23:23.53 ID:zrcWXmqF0
俺の専門分野なら同年齢程度の東電社員の半分の給料で倍の仕事するよ。

ってか、それぐらの金と時間で捌かね〜と下請け務まんね〜から。

713 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 06:27:43.85 ID:w+75d+280
検収ができないのに支払いなんかできるわけないだろ

714 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 06:28:35.36 ID:7TuyfBua0
東京都民が全員一斉に電気代払わなかったらどうなるんだろ

715 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 06:31:13.43 ID:HGCF1L7c0
実際こんな反社会行為を繰り返す企業には不払い運動が起きても不思議じゃないな
普段なら停電にするんだろうが今はその手間と金も惜しいはず
やって見る価値はあるかもね

716 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 06:32:15.97 ID:Siv7WWDX0
ボーナスと給与に関しては、突っ込まないようにとマスゴミに手を回しています

717 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 06:36:00.06 ID:TSCK2NzK0
下請側に非がないのに発注元の都合で検収を遅らせるのは支払い遅延で違反だろ

718 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 06:40:15.84 ID:M38OccHM0
この記事は悪意があるな。
検収が終わってないものを支払わないと言ってるだけじゃん。


719 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 06:40:51.71 ID:ZTn4oJy/0


>>714
電気を止めるだけです^^





720 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 06:43:01.29 ID:r4DEqfC6O
これ、計画停電と同じで
支払う金はあるのに、従業員の給料や役員報酬をカットされることを強制されるのが不満で
『給料削減させられるなら、下請けへの支払い止めるよ?連鎖倒産させちゃっていいの?いいの?』
と、緩慢な脅迫してるんだろ?

721 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 06:45:24.41 ID:33qARCmP0
それでも社内預金の利率は9%です

722 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 06:47:58.65 ID:q5AdLZeB0
東通って東電なのか。

723 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 06:48:42.56 ID:rezrNWBp0
物品が納入前ならばまだわかるが、納入された分の代金支払いが無ければ違反だろう?
しかも納品したものを検収しないのは、発注側のミスであって下請けのせいじゃないな


724 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 06:50:36.54 ID:UL1WuDFH0
>>719
止めたらパニックになるのでは?バカですか?

725 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 06:54:35.79 ID:wZK9s1S+0
今日あたり停電&倒産がありそうだな

726 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 06:56:46.48 ID:BHiXvtVvO
賠償金支払いのために
東電が今後実施しなくてはならない最低限のこと

 ・保有不動産・社宅売却
 ・保有資産売却
 ・不要事業の売却
 ・退職金カット
 ・企業年金カット
 ・役員報酬廃止
 ・役職手当廃止
 ・ボーナス廃止
 ・給料を最低賃金まで引き下げ
 ・不要社員カット
 ・広告費カット
 ・御用学者どもへのエサやり廃止
 ・政治家、首長に対して献金禁止
 ・天下り受け入れ禁止
 ・株と社債の100パー減額

以上を実施せずに、税金投入・電気料金値上げなど絶対にありえない。
まだまだ賠償金は捻出できるはずだ。東電は最後の1円まで責任を取れ

727 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 06:58:05.77 ID:OP2IDVQx0
>>723
孫受けが資材を納入しただけで、東電は下請けと契約している。
下請けとの契約がその資材を使った工事であれば工事が完了しないと支払えないのは当然。

下請けと孫受けの売買契約は完了しているから下請けが孫受けに支払う義務があるが、
東電から下請けへの通達をたてに支払い拒否してるだけじゃん。

728 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 06:59:31.61 ID:TLZHjvl30
こんなクソ企業から電気を買って利益出させてあげてる関東人が哀れすぎるカワイソー

729 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 07:00:37.95 ID:Xetm6pDe0
ん?
ボーナスは支給するのに金が無いって?

ふざけんなカス!

730 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 07:03:42.61 ID:Xetm6pDe0
>>726
・退職金カット
・企業年金カット

甘いよ!
賠償が完済するまでは、「退職金・企業年金とも停止」が当たり前
ボーナス支給なんて頃したくなるわ!



731 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 07:03:45.47 ID:gQUWSvLz0
>>729
ここはホワイト企業だからな
かわいそうなのは国民

732 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 07:06:57.62 ID:zrcWXmqF0
>>726
>不要社員カット

全員なんですけどどうしましょう。

733 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 07:07:16.06 ID:qStrQuth0
なぜボーナスが出るの?
賠償金を国民の税金を当てにし、
協力会社にも金を払わないのに


734 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 07:11:44.47 ID:jjI9627gO
>>718
検針終ってない家庭から先月と同額の電気料金取るのは?

735 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 07:18:39.44 ID:m9z0sn3uO
つーか検収する気ないだろコレ
東電は確認の為の人間出す気ないだろ
支払いを留保するなら根回しくらいしろよ
紙切れ一枚で相手が納得すると思ってるのか?
だから東電社員は使えないってなる
下請や孫請との信頼関係はどうなってるの?

736 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 07:18:59.39 ID:bZDRi1taO
本当にヒドいな‥

100%出資子会社の不動産あるよね、一等地に。
経営してるホテルや社宅も売却しないのかな?
役員年収3000万なら80%カットでも余裕で生活出来るよね。
平社員も年収300万以下でお願い。
それでも東電下請けの原発作業員より高給なんだから。


737 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 07:19:20.41 ID:1ZOG8EQV0
地震の甚大さとともに危機管理の最大の失敗例として未来の歴史に残りそう。
やることなすこと裏目に出て悪い方に一直線に突き進んでる。これが年収数千万のエリートの能力か?

738 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 07:22:22.74 ID:38pJonRY0
東京電力の社員の知り合いが何人かいるけど、あいつらは本当に人間のクズだよ

もともとまともな人間だったのにな・・
たぶん社風なんだろ


739 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 07:23:03.11 ID:U2i73z6I0
保障だけじゃなくて原子炉の作業でも兆単位の金が掛かるしなぁ・・・
やっていけんのかね東電は

740 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 07:23:33.18 ID:7xGw2qbD0
>>737
本来、天下りとか、利権は非常時のダメコンを行う必要悪と思ってただけに
今後、それだけで忌み嫌うものとして残るだろう

741 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 07:24:02.05 ID:ucwZj4dy0
こんな事をやってるようでは現場の作業に差障りが出る。
これはやっぱり東電を潰すしかない。


742 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 07:26:10.26 ID:3o3KFIPR0
東京の計画停電初日に電車だけに電力供給するの難しいと抜かしおったんだぜ
ただ面倒くさかっただけだろ
こんなやつらが東京のインフラや原子力扱ってるんだからな
情けないわ
死ねよ、クソ東電社員は

743 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 07:26:18.09 ID:AAchedQfO
>>734

しかも、多く取ってても返す時には無利子w
支払いが遅れたら街金並みの金利取るくせに。

744 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 07:26:35.02 ID:zrcWXmqF0
>>738
働かなくてもかなりのお金が貰えると分かった時点で人は堕落するよ…

745 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 07:27:18.78 ID:jh87Nhrx0
今日メーデーだっけ?
電力系で事件が起きない事を祈るw

746 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 07:29:56.70 ID:y5BdGEHD0
この前の検針未了の暫定請求も、東電の理論から行けば支払わないでいいことになるなw

747 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 07:30:03.17 ID:3o3KFIPR0
おうおう、そういえば今日メーデーか
福島ほっておいて東電労組員も生意気に参加するのか
おれは事件が起きることを祈るよ

748 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 07:31:58.03 ID:/spmm+7R0
あのお…工程表はどうなるんです?

749 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 07:33:32.58 ID:VkSLNn8hO
鬼畜だな。 
これで 
取締役報酬もボーナスも出るとか(笑) 


750 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 07:36:22.61 ID:E6wjEN1J0
震災前からの企業体質が、いまだに企業方針として残っているんだろうな。
社内的な常識と事情で担当関係部門が保留の判断をして、支払いにストップを掛かってしまって。

751 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 07:38:18.21 ID:vMVJTNwKO
原発が危うくなってもボーナスだけは確保したいとかどんだけ馬鹿なんだろうね?
東京に放射性物質を溢れさせてまで金が欲しいのか?
人の命や生活をぶっ壊してまで金にこだわるとか賎しいにもほどがある。


それとも下請けは金を払わなくても原発で作業するとでも?

でなきゃ下請けは切っていつものようにホームレスとかヤミ金被害者を
ヤクザに頼んでかき集めて使い捨てる?

恥を知れよ、東電のゴキブリ社員ども!!

おまえらゴキブリは日本の恥だ。

752 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 07:39:04.23 ID:crSIPdRP0
これ、すでに事実上の倒産状態ってことじゃないの?


753 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 07:41:23.89 ID:cUzmppTQi
おまいら全員原発こないか?
給料いいぞ!はやくこい!

逃電「(支払わないがなw)」

754 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 07:44:54.72 ID:yhhmLw66O
すげえ企業もあったもんだ
ヤクザとズブズブというがむしろヤクザそのもの

755 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 07:53:07.99 ID:t+qEpZKN0
どんなに年収低い世帯からも必ず使用量を徴収、好きなときに値上げ。
そこから、法外な給料、賞与、年金、退職金、政治献金、関係者に根回し代、保養施設、広告費
に支給、流用
その他、銀座で豪遊。

顧客の生活を奪う。下請けには不払い。
賞与カットは厳しいと発言。
国民には税金よこせ、徴収料金値上げ、さもなきゃライフラインを止めるぞ脅迫。

どこの世界にこいつらに税金注入する馬鹿がいるんだよ。
復旧や下請けには税金出すが、こいつらに出す必要は無い。




756 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 07:54:37.48 ID:m9z0sn3uO
>>752
倒産ではない
納品された資材の検品をしていない
故に検品証が経理関係にあげられない
経理処理が出来ないので支払えないとなっている

放射能が怖いから検品する気もおそらくない

757 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 07:55:13.48 ID:z5eMGr75O
>>747
原発こんなときにメーデーに参加してる東電社員いたらなんのコントだよなあ

758 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 07:56:50.82 ID:Xetm6pDe0
■清水社長
年収7500万 半分でも約3800万w

金が無いって?
フザケンナよ!

社員は50%カット、役員報酬は90%カットが当たり前だ
10分の1でも、750万なら余裕で暮らせるだろ


759 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 07:59:03.82 ID:ePvJM3eAO
鬼畜の業だな

760 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 07:59:59.34 ID:yOu8/d2R0
被災して検針できなくても電気料金は引き落としますとか言ってなかったっけ

死ねばいいのに

761 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 08:00:40.92 ID:crSIPdRP0
普通なら、今後の取り引きが怖くて出来ないけど、倒産が掛かった状況なら納品物引き上げくらいやるだろう。
東電相手じゃ無いけど、昔やったこと有るぞ。


762 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 08:00:48.06 ID:3o3KFIPR0
だれか東電正社員の家族が福一ほっておいて、GWにどこか遊びに逝ったやつ
いたら晒してくれ

763 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 08:01:21.52 ID:OUmd86K/0

下 請 法 違 反 キ タ ー


764 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 08:01:52.90 ID:wUcFk9cd0
>>747
まじっすか?www

765 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 08:07:25.35 ID:ER1zWGg80
>>747
「給料カット反対!!」なんて行ってたら
農業とか漁業とか畜産とかに血祭りに上げられそうだな

766 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 08:09:23.43 ID:ebRgFCYkO
それでも社員には賞与が出る不思議

767 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 08:10:46.53 ID:RQqt7td4O
要するに手持ちのキャッシュが無いから
支払い不能って事

768 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 08:17:26.31 ID:RQqt7td4O
新聞紙とおがくず代金も踏み倒したのか


東電絶許

769 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 08:19:08.34 ID:8ThnEx+ZO
人も会社もここまでブラックだと容赦する気も失せるな。

770 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 08:23:44.30 ID:6Lk7Uoms0
>>678
やはり、主要関連会社を独立させないとダメだな。
東電からの出向者は使えないということですね。

>>756
東電への債権は、貸倒懸念債権状態ですね。

>>757
電力総連には逆らえないのですよ。
しかもユニオンショップ制だし。

組合の幹部が休暇を使ってまで署名活動や民主党の紹介カードを書かされたらしい。
それで恩恵を受けているならともかく、実際は受けてないよね。

>>769
今回ほど最悪なことはないね。
JALや雪印事件のときだって「もう叩くのやめよう」と、頭の片隅には同情的な部分もあったが、
東電は、それすら感じないね。
というより、容赦しちゃいかん。



771 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 08:23:52.69 ID:wUiGlpQ60
原発事故なんだから、当然政府保証を与えるべきだな。
最終的には国が補償義務を負うんだから。

772 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 08:24:07.42 ID:74gB+TT30
悪い奴は刑務所へ放り込め

773 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 08:32:54.87 ID:EJ/l0nbmO
なんか日本がめちゃくちゃにされてるなぁ。
こんな時 右翼とかは何やってんの?

774 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 08:33:12.08 ID:6Lk7Uoms0
皆さんご存じかも知れないが、いい記事があった。
非常に分かりやすいと思う。
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/2761?page=2

結局、一度解体したほうがいいということがわかるだろう。

775 :トンコツ王子:2011/05/01(日) 08:34:47.28 ID:K7ybIpa40
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1619329.html

これはひどいですね



776 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 08:38:21.17 ID:qyOEirUNO
東電は管理出来ないんだから、施設差し押さえて、
関連会社は政府が直接援助
東電の収益は国が徴収して関連会社、補償費に政府が払う金にまわす



あくまで、東電はつぶさないで、借金返す会社として存続だな
まあ、ボーナス払うような態度+現場で使えない無能
東電の人材って、革命前夜の貴族やノーメンクラツーラみたいだよなー

777 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 08:38:21.47 ID:G50nMBiH0
はーい、盗電を利用してる皆さん!

計画停電で被害にあいましたよね?

その分の利益を遺失してますよね?

盗電に支払保留の通知を一方的に送りつけてあげましょう。

盗電が、検収ができないから支払はしないというなら、
検針ができなかった分と計画停電の被害があった分は顧客の方も検収ができてない事になります。

盗電と同じ支払保留の通知をして支払わなくても盗電は当然許容するんでしょうね。

これで、盗電が支払督促をするのであれば、当然、盗電も下請け等に支払をすべきです。

778 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 08:38:25.51 ID:4oowk/yE0
>>773
家に閉じこもって2chやってたり
「だって放射能怖いもん」

779 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 08:38:41.79 ID:/D6UT3Vg0
受取人を赤十字にした保険金を盗電社員にかけて
死ぬまで福一で働かせろ

こんなテロ企業、日本のためにも存続させてはならない


780 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 08:40:30.16 ID:B+xOAFBiP
>>779
受取人は赤十字じゃなくて、放射能テロ被害者だろ

781 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 08:42:14.66 ID:HiTunSzn0
>>771
最終的にはな

ただ今の東電はそこまで企業努力していない


782 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 08:46:18.02 ID:HiTunSzn0
>>773
今考えると
原発に
ワゴン車で突っ込んでいったアホ凄いな

783 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 08:47:37.80 ID:ghoIupzyO
クリティカル通り越してオーバーキルかよ…

784 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 08:48:01.82 ID:2y/710Nt0
東電管轄の住民一斉に引き落とし契約解除して不払いしてみたらどうよ。
2カ月までなら止まらんぞ。

785 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 08:53:32.05 ID:QfaVW6Yk0
>>756

それって普通キャンセル扱いでないの?

786 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 08:54:14.51 ID:9OXWuoQP0
>>782
あれは第二原発だからヘタレだよ。このオッサンと比べると。
ttp://snsi-j.jp/picture/img-box/img20110402220809.jpg
ttp://snsi-j.jp/picture/img-box/img20110401183221.jpg
ttp://snsi-j.jp/picture/img-box/img20110402181842.jpg
ttp://snsi-j.jp/picture/img-box/img20110401184007.jpg

787 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 08:56:04.30 ID:TSCK2NzK0
発注元の事情で検査ができないなら検査なしで検収して金は払うべきだ
下請法に従うならそうするしかない


788 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 08:57:04.84 ID:u24tRUNHO
東京電力は原子力の賠償保険に加入しているのか?

社有車は任意保険に加入せず(対人賠償だけ加入)、自家保険だったからな

789 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 08:57:45.59 ID:yI5LURtu0
>>779
もう少し理性的になろうぜ。
意思決定に関係していない社員なんていくらでもいるし。

平家にあらずは、、を思い出した気分。
逆バージョンだけど。



790 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:01:10.40 ID:HGCF1L7c0
>>785
普通は取り込み詐欺という

791 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:02:17.79 ID:pWVhpz5c0
世界的な事故を起こした企業は一度消滅するべき!!

792 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:02:20.91 ID:nUG7sOs60
本当に自己保身しか考えてない糞以下の会社なんだな、東電というところは。

793 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:02:34.01 ID:rua1K38p0
>>789
意思決定もしない、原発で作業もしない
責任逃ればかり一人前にやる能無し社員は不要

794 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:05:55.12 ID:BhFR+1duO
ゴールデンウイークは安全な海外で過ごします

795 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:06:46.18 ID:mmEj49QL0
検品は拒否します払いません
前月の実績でウマイラ払え
誰のお陰で電気使えると思ってるんだ
スイス銀に資産隔離完了すれば価値ぐみ
補償?逃産すれば価値ぐみ

796 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:06:53.11 ID:yhhmLw66O
>>779
それでいいです

797 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:07:14.09 ID:bckZtRYD0
自分ところの社員にはかなりの給料出すのに、企業には金出さないのか。

何考えてんのかわかんないわw

社員に給料待ってもらうのが先じゃんwwwwwwwwwwwwwwwwww
会社倒産しちゃうよ?w

798 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:08:20.38 ID:/D6UT3Vg0
被害者が受け取るべきはずの金を
奪っていくだけの能なし糞社員なんて死んでくれたほうが
尻拭いをさせられる国民も喜ぶだろ


799 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:10:13.02 ID:0Ht5RFip0
東電が手形ジャンプとか・・

800 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:11:38.90 ID:m9z0sn3uO
>>785
市販品ならキャンセルできるだろうけど、受注生産品はキャンセルできないんじゃない
放射性物質かぶった物をキャンセルされてもねぇ
誰が取りに行くのって話だし

801 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:11:58.45 ID:71o9Pk+CO
東電社員とその家族は命で償えよ!

802 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:12:36.21 ID:ql7TpaHCO
おいおいその前にボーナスカットが先だろ

803 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:15:02.05 ID:pdrkKvYH0
これでボーナスもらうって頭おかしいだろwwww
潰せよ


804 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:15:07.28 ID:mmEj49QL0
ねぇねぇ学校で東電の子を見つけたらどうする?
あたし絶対に優しくしてあげる
だって
学校の水道水が飲めないのも
給食がカロリメトなのも
体育の授業が無いのも
扇風機も空調も入れられないのも
教室の窓を開けられないのも
みんな皆、優秀で高給の東電のお父さんお母さんのお陰ですものね

805 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:16:56.58 ID:A0Klm/C40
給料要求することを恥と思わせるみたい
大量被曝することを美徳とする

下請け作業員の家族は給料なしで生活しないと駄目
もし、ちょっとでも愚痴ると親会社御用達のマスメディアに叩かれる

806 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:19:06.93 ID:weZmEMHo0
>>784
最近(2年ほど前)は1ヶ月でも、脅迫状来るぞ、契約解除で電力供給止めますって

807 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:20:01.20 ID:nJ2oazv60
東電は鬼畜の集まりかよ
地球に放射性物質を垂れ流しているだけでも許せないのに

808 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:20:42.35 ID:A0Klm/C40
>>23
東電からすれば法律なんかクソクラエ
法律無視でしょ

イザとなれば原発放置してチェルノブイリ越えてやんぞと脅迫可能

809 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:22:38.39 ID:Ho0PtPYW0
立派なテロ組織ですな。

810 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:23:21.50 ID:sx7s9fgn0
検針できなくても電気代はきっちり取ったのに支払いをしない東電
さすが独占企業だな

811 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:23:48.87 ID:oUctpdA8P
もしもソフトバンク電力が駅前で太陽電池や充電池を並べて
電気の契約変更の勧誘してたら、即決で申し込む

812 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:23:51.33 ID:Xvbkd2530
今後の再契約を見合わせるとかならわかるが
既に納入した物品の返済まで保留とか共産国家でもないのに有り得ないだろ

813 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:25:42.41 ID:dh0ZyomQ0
>>811
何かソンなら新しい電気事業作りそうな気がするなw

814 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:25:52.67 ID:XoGRq0J80
>>1

なんで、こうも東京電力は、非人間的なことばかり次々にやるのか。

身内にはどこまでも甘く、被曝者や協力会社には、どこまでも冷淡!
↑↑↑
世の中の摂理ってのは、『 したことは、必ず自分たち全員に返ってくる運命になる 』ことを忘れるな!

世の中の摂理ってのは、『 したことは、必ず自分たち全員に返ってくる運命になる 』ことを忘れるな!

世の中の摂理ってのは、『 したことは、必ず自分たち全員に返ってくる運命になる 』ことを忘れるな!

815 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:27:36.90 ID:apygK8ydO
東電って会社はアホか?
現場が頑張らないとどうしょうもないのに
東電社員総出で現場作業するか?できねぇだろ
チキンの癖に手足になってくれてる人を
蔑ろにするってのは自分で手足もぎ取ってるんだよ

816 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:29:13.95 ID:oNU3Z4ct0
これでもう下請けと協力会社は原発特攻する必要なくなったな

あとは東電社員が片付けるって事だろう

817 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:29:27.29 ID:A7XATOSJO
電気代値上げして、社員のボーナスに当てたんで、支払いできません!

818 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:29:39.90 ID:8ThnEx+ZO
電力事業の自由化は民間から推進されるべきだ。

819 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:30:55.93 ID:hN2/Gc4X0
それでも役員ボーナスは払う

820 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:31:24.09 ID:6YaouzUh0
盗人もうもうしい

821 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:32:23.51 ID:QgNU6jSM0
労働組合無視して社員の給与カットとボーナス全額カットと
下請けに金を払わないのって
どっちが法律的に問題なの?

822 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:33:21.39 ID:5iA2PoqcP
役員報酬ゼロが先だろ、ゴミクズども。

823 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:33:31.78 ID:VjG+JM4kO
デンコちゃんがレイプされる漫画がでても
おかしくないレベル7

824 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:33:36.68 ID:RVh0ziae0
>東電は3月31日付で、資材部長名の文書を業者らに配った。

こういう対応は迅速なんだな、感心したよ

825 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:36:01.66 ID:o8GYM5T20
>>821

社員の合意なしで給料を払わなければ労基局が支払い命令が出せる。合意無しの下請け代金未払いの場合は裁判
しかないからハードルが高い。

826 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:36:39.62 ID:L+W/g84G0
     /  ̄ ̄ ̄ \ 
    /       / vv  
    |      |   |           
    |     (||   ヽ         _______
    ,ヽヘ /     |       >_____  |
   /\\       /        ̄ |⌒ v⌒ヽ |__| ボーナス貰うけど支払いはしないからな
  /    \\  __ /          | .| . ノ   )
 /         `\|             < ` o `- ´  ノ
 |         ヽ             >    /
 |  |   l    |              /▽▽\

827 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:38:18.37 ID:Xyzm4nSW0
東電の下請けって、資材が余ったからって
それを中電や東北電とかに売っちゃいかんって聞いたことある。
マジに大量連鎖倒産来るかもな。

828 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:38:48.85 ID:ZjAi5fBk0
東電てブラックだったんですね

829 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:38:52.51 ID:mmEj49QL0
東伝社員の家族さん、夜道は明るいですか?

830 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:40:03.82 ID:o8GYM5T20
>>829

節電してますからねぇ。

831 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:41:18.63 ID:6ZaFPnD40
「今の政府案のように東電を温存すれば国民負担は
 8.1兆円にもなるが、東電を解体して電力事業だけを
 継続させれば国民負担は0.9兆円まで下がる」
 http://tobeto.be/Sja

832 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:44:30.94 ID:fbXznmru0
上のほうの企業が支払いが不安定とか
聞いた事がねえよw

833 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:48:14.14 ID:xbPWqXopO
>>1
日本国民がおとなしいと思って舐めきっとるな!
東電は!(怒)

834 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:48:53.90 ID:ARSxLld00
特権階級の貴族かよ!

835 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:49:39.86 ID:CDeTxoXb0
去年 吉井議員「最悪、炉心溶融に至るのでは」 保安院長「プッ(嘲笑)論理的にはねw」

<共産党議員が国会で警告していた 「外部電源喪失」「炉心溶融」>
http://www.youtube.com/watch?v=HBwTZwXdSU4(2:14〜)
<2010.5.26>
吉井議員:「外部電源と内部電源が断たれた場合、炉心溶融に至るのでは?」
寺坂保安院長:「・・(プッと嘲笑)そもそもそういった事態にならないように設計されておりまして・・・炉心溶融とか論理的には起こりうるが」

836 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:51:02.95 ID:JhroJLjE0
役員報酬も、社員へボーナスも払うのに
取引先への支払いをしないとか ありえんわ

837 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:53:04.68 ID:YeqjMdxE0
まぁ,原発がポンゆうた時点で判っていたことだが,改めてこういう事象を確認させられると,
実質的に倒産したんだなぁ,と思った。

いろいろ正当化する言辞は弄しているが,ひと言でまとめれば,「手元不如意,支払能力なし」
と言うことに尽きるわけで・・・

だったら今後は,GMの処理みたいに,スピード感のある処理が求められる。がんと一緒で,
時間を掛けるほど,悪い毒が他にも回るからね。

その悪い毒のひとつが,地方の電力会社にも負担させるという,ふざけた案。
そんなことして延命しても,ゾンビになるだけ。
他社にもゾンビがうつるから,なおのこと,たちが悪い。

6ヶ月以内(9月末まで)に解体して,同時並行で新会社への移行作業を進めなくてはならない。
それくらいのスピード感を持って事に当たれば,間違いなく日経平均は15,000円を超えるだろう。


838 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:53:06.82 ID:mmEj49QL0
東電利用者諸君
悪いことは云わん
今すぐ料金自動引き落としを解除するんだ

839 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:54:36.10 ID:AUfYgSuDO
ケツの穴小さすぎる。

840 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 09:57:18.71 ID:Fo3woG9k0
>>831
株主と企業年金積み立て者を犠牲にして再生機構丸儲けを狙っているな
第二のJALにするつもりか

民主のやること読めたぞ

841 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:00:15.76 ID:NsXozTXG0
作業員に給料が支払われるのか心配だな

842 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:01:14.36 ID:JhroJLjE0
国がモラルに反してでも巨大企業を救う一番の目的は
巨大企業が倒産することによって、取引先への支払いが滞って連鎖倒産が起きるのを防ぐためなんだが
東電がこれだと、大量の税金を投入して東電を残しても取引先の連鎖倒産が起こりそうなんだが

843 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:03:31.40 ID:+toLHO1KP
もう東京電力の人間は全員死刑ということにして、東北電力あたりに管理運営をまかせろよ。
今回の、原発の対応で、管理運営能力がゼロだということがわかった。

そのほうがスムーズに原発の処理も進むだろ。
東京電力の社員、役員は生きていることすら罪、しかいいようがない。

844 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:05:56.91 ID:mmEj49QL0
関係会社ガンガレ
作業員ガンガレ
命を賭けて頑張っている皆を見て
東伝社員であることを誇りに思います
海外より
(3.13.2011 はむはむみぃこ)

845 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:08:11.35 ID:2OM167NW0
役員報酬・社員の給与・OBの企業年金
そりゃ、ビックるするほど高額な経費を払い続けるのは大変だろうね。

846 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:12:32.91 ID:A0Klm/C40
>>841
支払いする訳ないだろ

東電としては極力踏み倒したいのだから

847 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:12:53.99 ID:Ge1MYrvb0
現金支払いではなくて、手形決済だったら、手形を手形交換所に出されたとき
支払い保留(不渡り)には出来ないだろうが、現金払いだから
こういう傲慢なことをやるんだな。いつまでも納品検査をサボれば、
資財を受け取っておいても永遠に支払いをしなくてよいというような
論理が成り立つわけがない。
 放射線浴びながら作業している下請けは、はたして賃金払って
もらえるのかな?線量計のデータがない場合は、作業したとは認めません
と言い出すのではないか?

848 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:14:40.45 ID:9OXWuoQP0
>>846
踏み倒した上で「現地作業員の給料が払えなかったのは国の支援が足りなかったから」とドヤ顔で言い放つ。
そして国から支援を引き出しても下請けには1銭も払わないコースだろうね。

849 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:14:53.80 ID:xy3LvkscO
これで役員報酬は半減=半分は支払うだからな
ふざけるのもいい加減にしろと

850 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:15:41.16 ID:gAfkJ9Gk0
いっぽうで、2月分と同じ料金を3月もとってなかったっけ?

それこそ検収できてないのに

851 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:17:33.59 ID:/wsOg5uGP
>>789
上司に意見くらいできただろ。連帯責任は当然だ

852 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:19:34.70 ID:xM2fVtTE0
OBへの高額年金ももちろんカットですよね?
自分らで血を流さずに、下請け圧迫
税金投入願いって、お前ら基地外だろ!!

853 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:19:58.88 ID:jCsrEl850
現地作業員の給料は0円。

これは作業に影響があるな。

854 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:20:44.24 ID:jNa8EfRO0
マスコミに期待出来ない以上、東電への要求など無理
某新聞は東電を責めるな!と主張・・・


855 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:21:26.39 ID:JZF9dIKf0
料金値上げ、業者への支払い拒否、補償は渋る。
でもボーナスは出て社員は安泰。

誰のおかげで電気が使えるんだ、の東電です。

856 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:22:11.46 ID:sWRmoRsH0
【--今後の電力行政_1--】

電力が国家の最重要インフラである以上、【発電】【送電】【変電】の利権分断は絶対に必要だ。

【送電】【変電】の管理・運営は国や地方自治体がやるべきだ。

それにより、今まで電力会社が阻害してきた自然エネルギーの開発が活発化する。

公共工事同様、競争入札方式で直接下請けにやらせるべき。

【発電】に関しては自由競争をもっと活発化させるため今の東電をもっと細分化して競わせる

べき。

競争がないからいつまでたっても電気料金が一向に下がらないし、もっともコストの高い原発が

いつまでも利権の温床になってしまう。こんなバカな話はない。

自由主義経済を完全に否定している。

だから、東電から国民の財産である【発電】【送電】【変電】施設を賠償として

取り戻す必要がある。

857 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

858 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:23:25.69 ID:hIuWVJid0
協力企業に危険な作業をさせるだけさせて
給料踏み倒しですか・・・・
そして倒電はボーナス支給
最低だわ

859 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:26:50.88 ID:mmEj49QL0
>>857

勝俣に送れば届くよ
清水はロリコンだし勝俣の娘はオジ専だから。
あぁキモイキモイ(ペッ!

860 : 忍法帖【Lv=21,xxxPT】 :2011/05/01(日) 10:27:52.22 ID:HRFqeFKh0
東電<どうせ被曝で死ぬ奴らなんだから給与を払う必要はない
とか思ってるような対応だな、これ。

861 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:28:06.30 ID:72GRSfzY0
これ、下請け法違反どころか、取り込み詐欺だろ?

862 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:28:32.10 ID:piLpF4SrO

ヒント:資材部=経理 これまめな

863 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:28:41.55 ID:YxVK5wTkO
カダフィ攻撃に竜巻被災、もう海外では日本の原発なんて記憶にすらないんだろうけど、
できるものなら、フクシマ50と称えられた人達が実はただ働きを強制される完璧な奴隷状態だったことを、海外メディアで大きく報じてほしいな……

いや、下手すりゃネタ扱いで、信じてもらえないかもしれんな

864 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:28:42.72 ID:YZ/NGPHJ0
>>859
清水の嫁って30歳下だっけか

865 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:30:06.97 ID:RX8c8eOf0
東電副社長、飯舘村体育館で座布団の上にて謝罪
住民は固い床の上に座ってるのに。
しかも、住民から見えないような座布団の配置は素晴らしい工夫

http://amd.c.yimg.jp/im_sigg5FV423RAZDTg5OFvogA0Sw---x450-y297-q90/amd/20110430-00000028-maip-000-5-view.jpg


こちらは、77歳の天皇陛下
http://sankei.jp.msn.com/images/news/110430/imp11043007010001-p4.jpg


866 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:31:09.97 ID:hIuWVJid0
「発電所」も直接の作業・保守点検をしているのは協力企業や下請けの方々だそうです
福島第一原発もそうですよね
倒電は定期点検の確認してOK出したり、メーター見たりしてるだけで
協力企業の方々で十分運転・管理はできるそうです

867 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:31:39.27 ID:cgHc1mV70
ボーナス給料なんて補償からすれば微々たるもんだ
それは追々追求するとして
一気に支払停止にするほど資産がないってどういうこと?
特別監査入ったほうがいいんじゃね?

868 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:32:03.84 ID:YZ/NGPHJ0
日本の対応の遅れ批判=福島原発事故でロシア首相

「日本は地震危険地帯に原発を建設した。
理由は分からないが、それが彼らの選択だった」
と指摘し、原発建設先の選択を批判した
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110430-00000109-jij-int

プーチンの力で東電つぶしてくれよ・・・

869 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:32:45.22 ID:gAfkJ9Gk0
2月納品で3月支払予定だったら、東電が2月締めの伝票切ってなかっただけじゃねーの

870 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:33:32.24 ID:d/qR4fK10
そ れ が 東 電 ク オ リ テ ィ


                         ●
  /)東/)
 <ξ ̄∀>y─―─―─┛~~
ノ)/ w |
ヽ(___)




871 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:33:34.55 ID:222SEokH0
>>9
またマスゴミによって「昔犬を殺された恨み」とか捏造報道されるのがオチ。
マスゴミ的には「平民が貴族に恨みを持つはずがない」というスタンスで報道するからな。

872 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:33:51.69 ID:w7pppRgg0
下請けを決死隊として酷使した上で
さらに金を払わないとは

なんて非道

873 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:36:14.85 ID:W4RkQqpl0
こいつら・・・

874 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:37:18.84 ID:JMY7gBkC0
>>869

地震の混乱で検収が〜とか言ってるけど、バレバレの大嘘だよね。
2月末締分なんて、遅くとも3月第1週で検収は終わって、支払通知書だのが
発送済のはず。

何ドサクサに紛れて、支払拒否してやがる。
思いっくそ法律違反じゃねえか。

875 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:38:43.85 ID:c8hlbC90O
許さない

絶対に許さない

876 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:40:21.31 ID:YxVK5wTkO
>>865
なんだこれは! なんなんだ!!
ブチ切れた
なんなんだ!!!

東電ども 死ね!
はっきり書いてやる 死ね!死んじまえ!!くたばれ!腐れ外道ども!!!

877 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:42:15.65 ID:aUr+vPf+0
>東京電力が3月末、第一原発などの納入業者や工事の委託業者に対し、
>契約解除や支払いの保留を通知していた
第一原発以外の関係先にはちゃんと支払っているんだろうな。
要は金は有るけど、国に廃棄させられる第一原発には金を掛けられません。
ってこと。
どんだけ無能なのかわからんが、
一企業にここまで舐められる政府は他に無いだろう。

878 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:43:05.00 ID:mmEj49QL0
東電で如何かはわかんないけど、
2月末の伝票ってせいぜい翌月の3日とか5日までに合わせない?
経理課の女子職員が叱り付けてくれない?(新人の子は泣いてるけど)
普通はシステムが受け付けないけど

879 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:43:49.73 ID:hIuWVJid0

協力企業や協力代理店にはお金を払わずに
その人たちの生活を簡単に壊すのが

倒電クオリティー!!





880 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:44:27.66 ID:YZ/NGPHJ0
>>877
東電のバックには自民がついてるからさ
免責擁護必死杉だからね

881 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:45:54.13 ID:KC9VDVmo0
美人の女子高生だったら囲ってやるから、俺の所に非難しに来い。

882 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:46:04.39 ID:bhSlDtYK0
      ∧_∧
     (; ´Д`)     ∧_∧  /線量計はない。気にするな。
     / 現場 \   (    )< とりあえず行け。何とかしてこい。
 .__| | 下請 |__|_ /      ヽ
 ||\  ̄ ̄ ̄ ̄   / .|東電|  |(エリート机上組)
 ||\..∧_∧    (⌒\|__./ ./
 ||.  (    )     ~\_____ノ|   ∧_∧
   /    ヽハイは?     \|  (     ) 
   |     ヽ           \/ 海  ヽ.< 現場の落ち度だ
   |    |ヽ、二⌒)        / .| 江 | | 
   .|    ヽ \∧_∧    (⌒\|_田./ /
 原子力安全保安院           (内閣)
   (通産官僚)  


244 名前:名無しさん@十一周年[sage] 投稿日:2011/03/15(火) 22:53:37.20 ID:6bjwBtWt0
お父さん原発行っちゃったよ一度避難した原発の人も呼び出されて戻ってるんだって。
母さんがあんなに泣いたの初めて聞いた。
原発の人たちは自分を犠牲にみんなを守ろうと必死なんだよ
みんな生きてほんとに生きて 原発の人の気持ちを無駄にしないで
お父さん生きて戻ってきて


599 名前:名無しさん@十一周年[] 投稿日:2011/03/20(日) 09:42:45.79 ID:6aNSOpBR0 [1/2]
今原発で働いていた下請けの人間を大量に集めてます
俺のところにも明日第一原発に行けないかと電話かかってきた
何度も断ったけど、かなりしつこく言われた
線量が少ないところと言っていたけど、絶対に嘘なので断った
現場で作業してる間に、どんどん騙されて前線で作業させられるのは目に見えてるし
東京消防庁くらいの作業なら少し考えるけどそれは絶対にあり得ない
たぶん作業員の数とかも全く公表しないと思う
明日だけで数百人は投入されるらしい

883 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:47:35.67 ID:2r9rLDGT0
どこに持ってくんだろうな
引き取り手が無いだろ

884 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:47:57.54 ID:YZ/NGPHJ0
原発作業員被ばく量240・8ミリシーベルト…上限250に迫る

3月末までに被ばくが100ミリシーベルトを超えた作業員は計21人。
200ミリシーベルト超の2人以外は、外部と内部被ばくの合計で
150〜200ミリシーベルトが8人、100〜150ミリシーベルトが11人だった。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110501-00000029-sph-soci

885 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:48:58.39 ID:bhSlDtYK0
東電のコストカッター社長
http://tsushima.2ch.at/s/news2ch131784.jpg
嵐になれば現場にみんな駆けつける。・・・
・・・高い倫理観や社会的使命感が求められます。


危険な現場は、下請けが監督で実際の作業は孫請けがしていますが・・・


 3号機タービン建屋地下で24日に被ばくしたのはケーブル敷設作業をしていた下請け、孫請けの3人。
そのうち、作業をしていたのは孫請けの作業員1人で、下請けの2人は現場監督だった。
http://www.47news.jp/CN/201103/CN2011033001000035.html


> そのうち、作業をしていたのは孫請けの作業員1人で、下請けの2人は現場監督だった。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
> そのうち、作業をしていたのは孫請けの作業員1人で、下請けの2人は現場監督だった。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ちなみに、平時でも下請け作業員の被曝量は、東電社員の約30倍です。

886 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:48:59.85 ID:gAfkJ9Gk0
>>874
代理店が入ってるからなのかね?

いろんな意味でそろそろ危ないと思う

887 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:50:33.89 ID:72GRSfzY0
東電役員は、そろそろ身辺に気をつけたほうがいいな。
3日に一人づつ狙撃していけば、あわくってまともな考え方を提示しそうな
弱々しさを感じさせるのも危うい。
弱いくせに、計画停電で国民を恫喝したりしていて、
これだけの加害者でありながら、国民をナメた態度を続けているのも危うい。
国民の怒りが沸点に近づいているので、過去の事例から見ても、
そういうスナイパーは、もういつ現れてもおかしくない。

888 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:51:23.65 ID:T5otpijF0
みんなでよってたかって東電つぶしやったら、東電だってとうでんでるものでんわな。一ついじればすべてに影響が出てくる。安易な世論誘導したら結局みんなが馬鹿みるよ。第三国人わらわら。

889 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:54:53.53 ID:JMY7gBkC0
>>878

うちは3営業日以内だよ。末日締・翌末日払

仕入先から納品書上げてもらわないと、お客さんに対しても請求できないんで
アシスタントの子が、仕入先にブチ切れる。

ちなみに赤黒、値引き値増だの、検収漏れチェックをするのは営業の仕事。
そこそこの規模以上の企業ならば、経理部がちゃんと存在してちゃんとチェックしてるはずだよ。


890 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:55:00.19 ID:+NXqkcCMO
あちこちで暴動へのカウントダウンがはじまっているようだな。政府も東電も他人の痛みを考えた発言をした方がいいよ

891 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:55:15.99 ID:gAfkJ9Gk0
子供のころ、豊田商事事件ってのがあって、すげー怖かったよ

892 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:55:42.05 ID:mmEj49QL0
>>887
3万6千人だから300年掛かるな
それまで日本続かないと思うけど

893 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:56:39.57 ID:iBntAHCOO
なんか東電の厨2豚社員が給料へるとモチベーションさがって実際仕事の効率がさがったって書き込みしてたじゃん
それってコレじゃね?
そりゃ命かけてんのに金もらえないんじゃ逃げるわ
っていうか詐欺だろ

894 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:57:25.52 ID:d/qR4fK10



   ┌─────-- ┐        ┌─────-- ┐
   |     げ    .|    ..    |    げ     | 
..   |__    ___|          |__    __|  
       |   |                 |   |
..      |   \、    __   .    |   \、
..      |   |\|   / ._  ゙ヽ .    |   |\|
       |   |     | (/../ヽ |      |   |
       |   |     ヽ_/ /ノ     |   |
        ̄ ̄                  ̄ ̄


895 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:57:43.67 ID:22MtAeqrO
早く東電の社員を現場に入れろや。
社員は給料ちゃんともらってんだろ?


896 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:57:58.16 ID:aUr+vPf+0
>>892
まぁアレだな。
社内で手りゅう弾が爆発したり、
道端に落ちていたり、
風俗娘の部屋にマシンガンがあったり、
最近の日本は治安がいいよな。

897 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 10:58:06.57 ID:e2BL1+sH0
こんなので「日本を一つに」とか洗脳CM流してるのが電力会社系が裏にいるACなんだろ?


一つになれるわけねーっつーの。

898 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:00:28.08 ID:Hi6axlaK0
年間4兆あるんだろ?
その大半は何に使って何に消えているのかとか明細を出させるべき。


899 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:01:23.23 ID:/wsOg5uGP
>>865
これよく分からないんだけど、
仕切りとかないただの平テーブルの手前で土下座してるんでしょ?
住民にも座布団が見えてるんじゃないか

900 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:02:18.68 ID:kkUe/1A6O
東電の幹部はただの死刑だけじゃ軽すぎるって位極悪だなw
もう破防法適用を考えても良いレベルだろw
オウム真理教が可愛く見えてくる。

901 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:03:09.14 ID:sHbaIBu40
こんな奴らにも座布団をあてがう住民は優しいなあ・・・・・

902 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:03:36.90 ID:hIuWVJid0


テレビ局には金をばら撒くが、原発作業者にはお金を払わない





903 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:03:45.98 ID:7GTnZC8BO
>>892

日本の歴史は1500年以上だから、余裕。

904 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:06:40.84 ID:dNaePtgd0
東京電力
許すマジ

905 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:07:18.15 ID:Ooi0eX0Y0
>>902
実際未払い理由に撤退したら
「逃げた」と世間から猛バッシングされるのは目に見えてるからね…
だからタダ働きしろってことだよ

下請けの作業員には金は支払われるよ
IHI、東芝、日立、関電工、と言った親が肩代わりすることになる

906 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:08:37.17 ID:1F8A7kZFO
派遣が馬鹿なのが悪い
無能が稼げる金額なんてたかがしれてる
使って頂けるだけありがたいと思えゴミ野郎

907 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:09:09.55 ID:mmEj49QL0
>>903
水頭とか、手が三本あるとか胴体がつながって生まれるとか
そんな将来が約束された民族は4世代も5世代も続かない

908 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:09:51.17 ID:YZ/NGPHJ0
東電社員twitterテロ予告ニコ厨「黒猫桜戯」こと坂井佑樹
http://kuronekostard.sakura.ne.jp/profile/index.htm
名前:
黒猫 桜戯(くろねこ おうぎ)
由来は、好きな単語を組み合わせた結果。
「名は体を表す」の言葉の通りに名前に合わせた人格になった(ぉ)
周りからは「さくらん」「おーぎたん」と呼ばれる。
別名義:
星邪烈 竜冥(せいじゃれつ りゅうめい)
同じく好きな言葉を組み合わせた結果こうなった。
一応、音楽活動(作曲など)の時はこの名前。
年齢: 大人の階段を上りきれない23歳。
将来的には永遠の20代なんて言ってみたい。
生年月日: 1987年3月11日。
ロックマン、FFが同じ年に発売。あと、ピコが一年後に生まれてるらしい。
性別: 一応男です。
でも自分でそう思えないところが素敵。
ということで自称・中性です。
最近は両性類とか両声類とか言われ出してる。
(理想)
http://nagamochi.info/src/up65615.jpg
(現実)
http://up3.viploader.net/omoshiro/src/vlomoshiro018536.jpg
親も東電社員

909 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:10:13.39 ID:uMVk+bRv0
東電社員 vs 人類愛

910 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:11:02.86 ID:HGCF1L7c0
>>840
受益者が賠償負担するのは自然な事ではある

911 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:11:15.06 ID:xbPWqXopO
被災者「事故後も高額の給料もらってるのか!?」 東電副社長「金額は言えん」
http://hatsukari.2ch.net/test/read.cgi/news/1304213231/l50

912 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:12:07.60 ID:gAfkJ9Gk0
シーマのハイヤーで帰るのは、この会社のしきたりか何かですか?

913 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:15:38.00 ID:YZ/NGPHJ0
東電新入社員のmixiでの書き込みが酷すぎる件 prpr まとめ
http://matome.naver.jp/odai/2130332404986001501

914 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:18:12.72 ID:hIuWVJid0

>「倒電が確実に支払わないと、業者の連鎖倒産が起きかねない。倒電はきちんと契約を履行すべきだ」



テレビ局にはお詫びCMと称して金をばら撒くが、福島原発協力企業にはお金を支払わない







915 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:19:43.80 ID:dGvFb9Sv0
東電つぶして他の管理会社作ればいんじゃね?w  って思う

東芝なり日立なり三菱なりが作ったプラントが動いてるのを見てるだけの仕事だろ?

こんな会社税金使ってまで残す必要は無い

916 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:21:47.77 ID:YZ/NGPHJ0
■東電新入社員代表 千里
性別 女性 年齢 22歳 血液型 A型 出身地 東京都 趣味 スポーツ, 音楽鑑賞, ファッション, 旅行, 語学 自己紹介 目がハート手(パー)ちさとデス。
まだまだわからないことだらけだけど がんばりますハートハート
◎中学校 Palos Verde Junior High ◎高校 Palos Verde High School *高校までカリフォルニアにいました。
◎大学  上智大学外国学部ぴかぴか(新しい) ◎とある企業入社電球←東電

東京電力の批判をしてますが、今電気を使えてるのは誰のお陰ですか?
よく考えてから批判するように!!!文句あるなら電気使うな!
あなたみたいな陰湿な事をいう人間がいるから日本人の質が問われるんです。
2011年04月15日 17:08

917 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:22:11.61 ID:R5GzrBwj0
広告は出せるのに?
マジキチ企業ここに極めり

918 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:24:01.37 ID:YZ/NGPHJ0
千里のゆかいな仲間達
●本名白〇晃太
相模丘中学校→東京高専 第37期生 電子科
東京高専硬式テニス部 平成18年副部長
ttp://www.geocities.jp/tokyokosen_tennisclub/5_framepage.htmlE
●政宗さん→まみむめもさん
山〇 正博
となりのやまだくん (コミュの紹介文参照)
江戸川取手中・高校→東京大学大学院新領域先端エネルギー専攻
ttp://www.ohsaki.k.u-tokyo.ac.jp/members-j.htm
ついでにYLB(サークル) ttp://mixi.jp/view_community.pl?id=5490698
全部東京電力新入社員の集まり
●&aさき&aさん
加〇 沙季
加藤同盟(紹介文より)
埼玉県和光市立本町小学校→慶応文学部人文社会学科 人間関係社会学研究科 榊ゼミ卒
ttp://regulation.gozaru.jp/member/member.htm
●三河屋さん
大〇智太郎
原北幼稚園⇒福岡市立小田部小学校⇒泰星中・高等学校⇒一橋大学武隈ゼミ
ttp://members2.jcom.home.ne.jp/takekuma-zemi/zemiten-new/2009-zemiten/2009zemitenn.html
ttp://ja-jp.facebook.com/people/Tomotarou-Oishi/100001848750810

919 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:24:31.34 ID:vVmVCKkz0
東電も悪いが、まずは代理店が業者に払うべきだろ。
何のために存在してんだよ?

920 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:24:43.18 ID:F8ImMhU90
高い電気料金取る資格無いじゃないか
なんだこの想像以上の無能プリは・・・
たかい給料もらうのがエリートじゃない、重い責任を負うからエリートなんだろうが
べつだん普通の事が何故できん
たったコレだけの事が何故できん
異常過ぎる・・・

921 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:24:54.00 ID:EaFMgrYz0
会長を含め役員共は今必死に資産隠しを行ってるんだろうな。

922 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:25:51.67 ID:UlRAGZeeO
被災者には賠償金も100万ぽっちでお茶を濁し、農業・漁業・企業への賠償はせず、取引先への支払いは踏み倒す。
そのくせ自分らは高額な報酬を維持。
どんな糞会社なんだよ。

923 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:25:51.56 ID:q7zzWK9s0

給料は1000万以上貰うし、ボーナスだってしっかり貰っちゃうー!
東電さんかっけーっ、マジぱねえっす!

924 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:26:43.40 ID:YZ/NGPHJ0
千里のゆかいな仲間達2
●M左右衛門さん
千葉県白井市 宝幼稚園
池の上小学校→渋谷教育学園幕張高校 附属中学校→早稲田大学教育学部理学科生物学専修 小泉研究室
某企業 埼玉支店
〇野優(名字は紹介文参照)
http://www.waseda.jp/sem-e2-lab/members.html
●ギャンブラーさん
〇野大河(名字はマージャン大会より、名前はコミュより)
千代田小学校→臼井南中学校→八千代高校→上智大学電電→上智大学院
上智大学硬式庭球同好会連盟
●HALさん
春〇祐介
本太中2002年卒業生
早大本庄 サッカー部 早稲田大学 機械科
サッカーサークル11PowerfulMembers 所属
ttp://www.geocities.jp/powerfulmembers11/member1/haruna.html

925 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:26:51.78 ID:Jy7CpYNeO
福島原発協力企業の社員は原発の作業員として行かなくていいよ。お金も払わないんだから。ボーナスもカットしなくていいから協力企業にまわせやクソ東電!

926 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:27:27.52 ID:gAfkJ9Gk0
>>916
日本人の質が問われるのは、
東電みたいな責任の大きな企業が、権限や報酬に見合った責任を果たそうとしないことと、
政治屋やマスゴミ、国民がそれを許してしまいかねないこと、
が原因です。

927 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:27:29.07 ID:Ooi0eX0Y0
倒産したら逃げ出すことになるから出来ない
しかし、将来を考えたら支払い余力が無い

下請けはそれなりに経営に余裕があるから
未払いで当分タダ働きさせる
売掛金、買掛金の扱いになるからただちに損失にはならない

検収拒否や契約解除食らったところはご愁傷様だが

928 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:27:54.84 ID:13Seatp+0
>>1これはひどい
放射能テロにくわえて経済テロか
ちね東電

929 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:28:14.86 ID:vDm5Zy2p0




           不渡りで東電売却のチャンスだな





930 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:28:38.26 ID:LOR26LlY0
社長・会長の退職員は、満額支給される方向で調整中w

天下り先の選定も実施済みのようですwwww

経団連や国会議員、マスコミもバックにいますから
国民感情などまったく関係ないwww

931 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:28:52.59 ID:BC7J5KCH0
>>922
株主には大量の含み損を食らわせた挙句、(おそらく今期は)配当ゼロ
が抜けてる

株主総会が楽しみになってきた・・・

932 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:29:08.18 ID:YZ/NGPHJ0
千里とゆかいな仲間達の宴会の日々
新人研修で連日、酒盛りをする東電新人社員たち
毎夜、飲み会・ダーツ・ボーリングと合コン三昧の東電新人社員たち
「未曾有の大災害」を揶揄する者まで・・・
http://nagamochi.info/src/up64626.jpg
http://nagamochi.info/src/up64625.jpg

■猛烈 大学院卒 25歳萩原くん
東京電力『埼玉支店埼玉通信ネットワークセンター通信機器保守グループ』
>**MaMi**
>同期とダーツ&ご飯めっちゃ楽しかった
> ほぼ毎日会社終わりに遊んでるわうれしい 男女関係なく仲良いから研修がずっと続いてほしい
> 社会人になっても意外に遊べるーわーい (04月14日)
>今日もいい酒が飲めたわ〜ってことでウォッカが一本空きました(`・ω・´)
>事務系の人と絡む機会が多いので『事務系の萩原です。』って言ってみようかな。
>あっ、ともたろー殴らないで…(04月04日)
>明日は入社式です。今日から研修所に泊まり込みです。すでにテキーラが一本空きました。
>お酒が足りません。誰か救援物資を…(03月31日)
>サモハン「酒臭いと怒られるらしいよ(笑)」(03月31日)
>>ゆん ちなみに、俺も旅行でウォッカとテキーラを買ってきたので、
>合わせて飲めば未曾有の大災害が起きると思います。(03月23日)

こいつらにもボーナスは支給されまつよ

933 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:32:43.06 ID:mmEj49QL0
こんな状況ですが 自分の命を顧みず立ち向かっているみんなを見て 一緒に復旧作業に当たることができて 東電社員であること 福島第二原発所員であることを誇りに思います早く発電所へ戻り復旧作業に行きたいです

東京電力
福島第二原子力発電所
電気機器グループ
大槻 路子

934 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:33:46.22 ID:AgLwIqqG0
役所体質過ぎて、調達の課長が決裁できていないんだろうな。

935 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:35:49.18 ID:oSABRnKC0
東電金無いの?

936 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:35:52.65 ID:99ZKVC9pO
酷い会社だな、東京電力は。



937 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:36:08.97 ID:xbPWqXopO
次スレ準備よろ

938 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:36:25.67 ID:fSjhco7F0
社員の給料やボーナス払う前に、払う金は払うべき

できなきゃ東電社員が自分たちで福島原発廃炉作業してこい

報酬が出るかどうかわからない状況で現地で危険な目にあってる作業員は退避しても
文句言われる事はないから逃げて







東電  し  ね

939 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:36:27.47 ID:YxVK5wTkO
>>899
御大層な座布団に鎮座ましましてる時点で狂ってるよ
謝る側が上座って、一体どこの異次元世界だ
そしてそのテーブルのせいで土下座でもなんでもない「土下座っぽい何か」のポーズになってる
要は物凄く見え透いたパフォーマンス
こんな「絶対に頭を下げたくない」ことが見え見えの茶番をマスコミは土下座土下座と宣伝していたわけだ
焼き土下座が熱望されるはずだよ、まったく

だいたい、>>865の もう一つの方の写真は見たかい?
なにこの落差

940 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:37:08.74 ID:vtxymwlg0
納入業者側に責任がない状態で、検収を挙げないのは大問題。
大型設備とか、工作機械とか、生産ラインみたいな「実際に動かしてみてどうのこうの」というようなものなら
やむを得ないが、単なる資材でしょ。問題外。

941 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:38:05.23 ID:3F7YUONJ0
関連企業との契約作業への支払いも履行せず、
社員の報酬・給与カットも甘々ですませて「厳しい」とほざき、
そのくせ「ウチらじゃ_だし〜」などと、免責をも声高に叫ぶ。
そればかりか、電気料金を値上げしておいて、お詫びの一言すらない。
あまつさえ、被災地に赴いたのは課長・部長クラスばかりで、
社長・会長の公式謝罪は思いっきりなおざりなまま。

バ缶もそうだが、こいつら自分等の犯した“人災”だって認識してんのか?

942 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:40:02.81 ID:AAchedQfO
これ、決死隊の人達は知らないんだろうな。
命懸けでタダ働きしてることを。


943 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:41:29.78 ID:Ooi0eX0Y0
>>938
社員でも組合員に関しては仕方ない
ボーナスまでは労使で決まっている

組合は民主党系だから
今の東電が逆らえる立場ではない

来年の給与ボーナスに関しては春闘で交渉するだろうけど

連合→菅(or岡田)→細野経由で経営サイドに圧力かかるから
そうは減らせない

944 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:41:57.14 ID:FHRfJJSU0
wwdぐうおcぅおぶおおうしwぴええぴえうぃっぴえうぇpww

945 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:42:16.32 ID:irUngSgQ0
もはやテロリズムも許されるんじゃないか。こんな不公正許すためにある法律なんかいらないだろ

946 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:43:35.59 ID:xbPWqXopO
>>939
舐めきっとる

947 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:46:37.95 ID:fSjhco7F0
>>943
実働部隊への支払いは保留で見殺しか
下請けはあんたらの言うことを何でも聞いて忠実に動くロボットではない
エネシスが東電見限って多方面営業回っているあたり相当厳しいのかもなw

政治的などうこう言っている場合ではなかろうw

948 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:46:54.05 ID:xXmIApLp0
>>27
じゃあ給料ちゃんともらってる東電社員が
現場に行けばいいんじゃね?
としか言えない

949 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:48:10.37 ID:9OXWuoQP0
>>947
連合、組合に関わってない契約社員や派遣社員は人間と思ってないだろうからな。

950 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:48:13.11 ID:FlXiCqLC0
下請法どうなんてんだ
バリバリに抵触してるだろw

951 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:48:14.41 ID:86m2VvnMO
タコってさぁ腹が減って周りに餌が無いと自分の足喰っちゃうんだってな
東電みたいだな

952 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:48:28.94 ID:hIuWVJid0

ボーナス支給・テレビ局へはお詫びCMと称した買収工作

お金はあるが払う気がない
犯罪の匂いがしてきたな




953 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:48:41.73 ID:AJDSiaoA0
>>720
俺もそう思う。
東電は恫喝停電の前歴があるからな。
企業体質は急には変わらない。



954 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:50:23.19 ID:pRe9XLuE0
下請けは東電放射能作業を放棄して、金よこさなければ
作業しないってストライキすべき
誰も助けてくれないよ

955 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:52:00.72 ID:9OXWuoQP0
派遣や契約がユニオン組んで労使交渉しようとすると連合が全力で妨害する構図w


956 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:52:44.52 ID:cQGNN9mKO
納入物品ももう一度検査しろ、温度計みたいにデータ捏造してるかもしれんぞ

957 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:53:57.91 ID:Ooi0eX0Y0
>>953
ストライキすれば叩かれるのは下請け側だからな

政府による制裁もありうるで

958 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:57:21.19 ID:irUngSgQ0
テロリストはどこでも逮捕せず射殺するんだろ。なぜさっさとやらない

959 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 11:58:13.28 ID:oTdy9zxz0
電気代も保留したいんだけどいいかな?
クレジット払いだからまずはそれやめようかな


960 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 12:01:02.95 ID:mmEj49QL0
悔しかったらあんた達も努力して東電社員に生まれれば良かったじゃないの
あたし達はエリートなのエ・リ・−・ト、こんな言葉も解らないんでしょうね
屑オタヒキニートの癖に

961 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 12:01:50.22 ID:NPGbCI+fO
>>1
こんなことするなら国有化して
国の責任でちゃんと支払え
東電は迷惑をかけないんじゃなかったの?
バリバリ迷惑かけてんじゃん

962 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 12:04:11.38 ID:9OXWuoQP0
>>957
政府が下請けを制裁するんですね?わかります。労組にあらずは人にあらず。

963 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 12:07:23.37 ID:Ebvav/EO0
そういや東電、まだ決算発表すらしてないんだな・・
4月28日の予定が「未定」になってる

間に合うのか?6月までに

964 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 12:11:08.28 ID:IywOXkwBO
>>960
努力して東電社員に生まれる?
コネってことか。

965 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 12:11:25.21 ID:pXMVgIAx0
>>960
釣りは釣堀でやれば良いと思う

GW真っ只中で今も福島原発沈静化に勤める人たちに(-人-)

払う金が無ければ東電社員自分達で廃炉して来い

966 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 12:12:53.36 ID:ptTtdE+00
これは犯罪性ないのかね
ホリエモンで2年半くらい収監なら
東電役員は20年の収監
社員は3年の収監もしくは原発での労働くらいが
妥当だと思うが

967 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 12:13:29.58 ID:YQ7G+fPcO
今世紀最大のブラック企業になれるな東電

968 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 12:15:17.27 ID:Gnj4b0IM0
これ株価急落じゃね?
今でも400〜500円って高杉だけど

969 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 12:15:31.37 ID:YZ/NGPHJ0
>>960
知里乙

970 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 12:15:46.46 ID:irUngSgQ0
ホリエモンはちょっとズルしただけで、普通なら罰金ですむところが成り上がりだったから
刑務所にいくことになった。はるかに悪質な東電役員は、支配階級の貴族だからなんのおとがめもない

971 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 12:16:47.30 ID:0AjYoenbO
真性のクズ

972 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 12:20:42.16 ID:0EC7zz940
東電の倫理観のなさは想像を絶するな
これで役員報酬とボーナスはしっかり出すっていうんだから

973 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 12:22:16.06 ID:YZ/NGPHJ0
http://megalodon.jp/2011-0331-1348-29/www.tepco.co.jp/personnel/step1/message-j.html
東電幻の2012年新卒募集サイト
清水のインタビューwww

974 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 12:23:23.30 ID:suGGlkn90
2004年の真夏に東京電力はすべての原発を停止したが停電はしなかった。
今回の輪番停電騒ぎは東電の恫喝

975 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 12:23:50.51 ID:XX2HiXEpO
>>1
じゃあ、俺もクレカから引き落とされてる電気料金を解除するわ。

最終的にギリギリになってから支払えばいいんだろ。
東京電力がやってるんだから、俺もそうするよ。



976 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 12:26:28.55 ID:9BLsMLE/0
これ誰も罪には問われないのか?
汚水垂れ流すだけでも、そこらの企業なら廃棄物処理法違反で逮捕だろ?
ただの汚水どころか高濃度放射性物質の水だぜ。
放射性ガスは当たり前のように出し放題。
水と空気と大地を汚染してこれが罪に問われないとか有りえないだろ?
そこらの不法投棄やくざ産廃業者のほうがマシじゃねえか。

977 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 12:28:44.98 ID:YZ/NGPHJ0
次スレは?

978 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 12:29:03.91 ID:xbPWqXopO
次スレよろ

979 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 12:31:54.40 ID:YgaVhtzSO
自分たちは保身に躍起になって、安い給与で現場で働いてる
人たちには更に煮え湯を飲ませるのか…。

狂気だな。

980 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 12:32:02.84 ID:KCbBUjc+0
これって不渡りとは違うの?

981 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 12:34:35.35 ID:mn6nkSrK0
東電さんぱねえええええええ

982 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 12:35:23.04 ID:HFg1UbC30
>>980
言葉は変えているけど
まんま「不渡り」だよね。


983 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 12:38:37.19 ID:GNaFcFMy0
頑張って勉強していい会社入ってもボーナス40マンかよ。
高卒のおれより少なくてメシウマw

984 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 12:40:05.02 ID:JhroJLjE0
普通はこんなことをしたら、取引先がなくなるけど
東電は地域独占企業だから、電気工事関係は東電くらいしか顧客になりえないから
見切りをつけることもできないんだろうな

なんかもう、やりたい放題としかいいようがない

985 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 12:42:08.05 ID:dVnlskTy0
引っ掛かった業者カワイソス
もう潰れた某建設会社の末期状況にそっくり

986 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 12:45:03.59 ID:HXpk+wok0
この不公平感、政府はしっかり是正しないと
年金の財源とか絶望的になるぞ 誰も払わん

987 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 12:47:40.56 ID:RGckWYpL0
>>15
>なんで委託業者に代金払えないような状態でボーナスとか支給してんの?
>東電は馬鹿なの?

確かに!!
ボーナス出るとか異常にも程がある。

988 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 12:49:00.59 ID:kd5sD48u0
>>987
ボーナスもそうだけど、役員報酬は有り得ない。
ボーナス支給するのは役員報酬を得るための言い訳だと思うが。


989 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 12:50:28.21 ID:Ge1MYrvb0
原子炉の冷却装置の建設作業も、支払いが保留になるかもしれないから、
資材を運び込んだら馬鹿みるだけ。検収に行くには放射線濃度が高すぎて
一般事務員は近寄れないので検収できませんといえば払わないで済むから。

990 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 12:51:50.37 ID:ChSn8GwC0
ボーナスと役員報酬は0になるまで追い込まないといけないし
それが社会のルール

991 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 12:56:36.18 ID:kd5sD48u0
ボーナスゼロしても本給をほとんど下げなかったら、年収2割カットになる。
従業員にとっては年金の基礎となる本給を下げられるより、
ボーナスをゼロにされるほうがましなはず。
組合調整も楽だし、国民の心証もよいはず。

それでも敢えてボーナスを半額支給したということは、役員報酬を欲しいという
役員のツラの皮の厚さ以外の何者でもない。



992 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 12:59:14.40 ID:u8mgs18l0
【原発問題】 住民 「子供産めない体に…」「東電…あなた方は事故後も高額な給与もらってるのか?」→副社長「金額は言うのは許して」
http://raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1304220956/

993 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 13:01:42.46 ID:UOktY41A0
月の周期は28日
3月11日の28日後は4月8日
4月8日の28日後は5月6日

月の引力大きいよね。

994 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 13:06:48.58 ID:4g8GV4YLO
社員のボーナスなんていってる場合じゃないよな。

995 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 13:07:30.64 ID:VkSLNn8hO
何億もの役員報酬も出るしボーナスも出るんだよな。 
こんな鬼畜どもに。 

この企業は存続させるのが罪だわ。 



996 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 13:08:33.01 ID:QC32qwMG0
こいつらにとって原発内が一番安全って状況にしてやりたいわ

997 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 13:12:42.22 ID:IxBf/Sp80


東電の屑役員どもと屑正社員ども及びその家族らはマジ殺されるべき。
ナスゼロ、給与85%減くらいが当たり前。私財や年金も差し押さえられるべき。
自主返納の声も上がらず、原発現場でも直接作業せず、作業丸投げ相手に支払い保留とか。
マジで死なされとけよ、無能なフリーライダー丸出しの東京電力正社員様たちは。



998 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 13:13:02.63 ID:zrcWXmqF0
東電社員は命をもって償え。

999 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 13:13:33.78 ID:/D6UT3Vg0
賠償金支払いのために
東電が今後実施しなくてはならない最低限のこと

 ・保有不動産・社宅売却
 ・保有資産売却
 ・不要事業の売却
 ・退職金カット
 ・企業年金カット
 ・役員報酬廃止
 ・役職手当廃止
 ・ボーナス廃止
 ・給料を最低賃金まで引き下げ
 ・不要社員カット
 ・広告費カット
 ・御用学者どもへのエサやり廃止
 ・政治家、首長に対して献金禁止
 ・天下り受け入れ禁止
 ・株と社債の100パー減額

以上を実施せずに、税金投入・電気料金値上げなど絶対にありえない。
まだまだ賠償金は捻出できるはずだ。東電は最後の1円まで責任を取れ。

1000 :名無しさん@十一周年:2011/05/01(日) 13:14:25.75 ID:q6vqLeme0
東京MXテレビ で 上杉隆 が パチンコ、政治家、マスコミ の癒着を批判!「石原慎太郎vs日本のタブー」
http://hatsukari.2ch.net/test/read.cgi/news/1304086108/

1001 :1001:Over 1000 Thread
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。

250 KB
★スマホ版★ 掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

read.cgi ver 05.04.02 2018/11/22 Walang Kapalit ★
FOX ★ DSO(Dynamic Shared Object)